Реферат: Ооо «Газпром бурение»

ООО «Газпром бурение»


СОГЛАСОВАНО

Председатель Тендерной комиссии ООО «Газпром бурение»


________________ /А.В. Будько/

”____” ____________ 2011 г.


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Газпром бурение»


______________ /А.Г. Россинский/

”____” ____________ 2011 г.




ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ


Открытый запрос предложений № 115-УБ/2011/З


Оказание услуг по технологическому сопровождению использования оснастки обсадных колонн при строительстве разведочных скважин на для нужд филиалов «Оренбург бурение» и «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение»


Согласовано:


Зам. Генерального директора

- главный инженер _______________ В.А. Мнацаканов


Начальник Управления по бурению ________________ А.М. Миленький


Начальник Тендерного управления ________________ И.А. Панкова


2011 г.

Содержание



^ РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

1.Общие сведения 3

2.Термины и определения 3

3.Общие требования к Участникам запроса предложений 4

4.Общий порядок проведения запроса предложений 5

5.Права и обязанности Организатора запроса предложений 5

6.Подготовка заявок на участие в запросе предложений 6

7.Разъяснение документации о запросе предложений 9

8.Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием 9

9.Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 10

10.Процедура уторговывания цен заявок 10

11.Уведомление Участников о результатах запроса предложений 11

12.Подписание Договора 11

^ РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 12

Заказчик намерен заказать оказание следующих Услуг 12

Объемы по видам работ могут быть увеличены или уменьшены на 20% в пределах бюджета Заказчика и в соответствии с условиями договора, заключаемого с победителем запроса предложений. 12

5.Участник должен обладать необходимыми для выполнения работ компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями. Участник должен располагать опытом работы с предприятиями ТЭК не менее 2-х лет. 14

6.Руководители и технический персонал Подрядчика, обеспечивающие выполнение Работ, должны иметь соответствующее специальное образование и аттестацию по профилю. Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией. 14

^ РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 15

РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ЗАЯВКИ 27

Форма 3. Коммерческое предложение 30

Форма 4. Общие сведения об Участнике 32

Форма 5. Опыт выполнения работ 33

Форма 7. Кадровые возможности Участника 35

Форма 11. Опись документов, входящих в заявку 40



^ РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общие сведения

ООО «Газпром бурение» (далее - Организатор), Извещением № 115-УБ/2011/З, опубликованным на сайте ООО «Газпром бурение» 28.11.2011г., приглашает к участию в открытом одноэтапном запросе предложений без предварительного отбора на право заключения договора на оказание услуг по технологическому сопровождению использования оснастки обсадных колонн при строительстве разведочных скважин на для нужд филиалов «Оренбург бурение» и «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» (далее – запрос предложений).

Предмет запроса предложений: Оказание услуг по технологическому сопровождению использования оснастки обсадных колонн при строительстве разведочных скважин на для нужд филиалов «Оренбург бурение» и «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение».

Количество лотов.

Запрос предложений состоит из ^ 2 (двух) лотов:

Лот №1. Оказание услуг по технологическому сопровождению использования оснастки обсадных колонн при строительстве разведочной скважины Акобинская 174Р для нужд филиала «Оренбург бурение».

Лот №2. Оказание услуг по технологическому сопровождению использования оснастки обсадных колонн при строительстве разведочных скважин 213 Песцовая, П-303 Западно-Песцовая, Р-214 Ямбургская площадь, П-1 Восточно-Падинская, Р-905 Западно-Таркосалинская, П-10 Южно-Песцовая, П-5400 Южно-Песцовая, Р-53 Медвежье, Р-72 Медвежье для нужд филиала «Уренгой бурение».

Сроки проведения запроса предложений:

Дата начала приема заявок: 28.11.2011 г.

Дата окончания приема заявок: 12.12.2011 г.

В рамках запроса предложений, в Извещении о его проведении и настоящей документации используются термины и сокращения, определенные в п. 2. настоящей Документации.

Термины и определения

2.1 Заказчик (Организатор) запроса предложений - ООО «Газпром бурение».

2.2 Тендерный комитет Общества – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный Организатором для принятия решений по подведению итогов запросов предложений, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур запроса предложений.

2.3^ Тендерное управлени^ РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Заказчик намерен заказать оказание следующих Услуг

№ лота

Наименование позиции работ по лоту

Место оказания услуг

^ Объем оказываемых услуг

Сроки выполнения работ

1

Оказание услуг по технологическому сопровождению использования оснастки обсадных колонн при строительстве разведочной скважины Акобинская 174Р

филиал «Оренбург бурение»

1 скважина


в соответствии с графиком строительства скважин

2

Оказание услуг по технологическому сопровождению использования оснастки обсадных колонн при строительстве разведочных скважин 213 Песцовая, П-303 Западно-Песцовая, Р-214 Ямбургская площадь, П-1 Восточно-Падинская, Р-905 Западно-Таркосалинская, П-10 Южно-Песцовая, П-5400 Южно-Песцовая, Р-53 Медвежье, Р-72 Медвежье

Филиал

«Уренгой бурение»

9 скважин

Объемы по видам работ могут быть увеличены или уменьшены на 20% в пределах бюджета Заказчика и в соответствии с условиями договора, заключаемого с победителем запроса предложений.

При корректировке графиков строительства скважин и уменьшения объемов работ или изменения характеристик оборудования Исполнитель не вправе требовать компенсации за уже изготовленное и поставленное оборудование.

ЛОТ№1

№

^ Месторождение/ № скважин/дата выполнения работ

Наименование

Кол-во,

1

Акобинская 174Р (филиал "Оренбург бурение")

Выполнение работ по спуску хвостовика 198х17,1 М ОГ1М - 5135 - 3900 м. Для спуска в обсадную колонну 250,8/244,5 110 HS - 4000 м, Tenaris Blue. (Гидравлическая Подвеска хвостовика 196.85 мм (9,52-12,7 мм) х 244,5мм (10-13,84 мм) и 250,8мм (15.88мм), сталь P-110 125k в комплекте с воронкой, пакером, посадочной муфтой и пробками)

1

 

август 2012г

 

ИТОГО по разделу 1

1

ЛОТ№2

2

213 Песцовая март 2012

Выполнение работ по спуску хвостовика 3870÷3350Χ193,7Χ10,9 "Е" ТМК-2 . Для спуска в обсадную колонну 3500мΧ2345мм Χ12,0 "Р" ОТТГ (гидравлическая подвеска TIW IBR с пакером TIW S 193,7х245,башмак,клапан тарельчатый,"стоп-кольцо", набор пробок)

1

ИТОГО по разделу 2

1

3

П-303 Западно-Песцовая 2013

Выполнение работ по спуску хвостовика 3900÷3350Χ193,7Χ10,9 "Л" ТМК-2 (ОГ1м). Для спуска в обсадную колонну 3500мΧ245Χ12,0 "Р" TMK FMC ( гидравлическая "TIW IBR" с пакером TIW S 193,7х245, башмак TOP-CO, клапан тарельчатый TOP-CO, "стоп-кольцо", комплект пробок)

1

ИТОГО по разделу 3

1

4

Р-214 Ямбургская площадь 2013

Выполнение работ по спуску хвостовика 3805÷3225Χ194,0Χ10,9 "Е" ТМК-2 (ОГ1м) . Для спуска в обсадную колонну 3725мΧ245Χ10,0 "М" TMK FMC ( гидравлическая "TIW IBR" с пакером TIW S 193,7х245, башмак TOP-CO, клапан тарельчатый TOP-CO, "стоп-кольцо", комплект пробок)

1

ИТОГО по разделу 4

1

5

П-1 Восточно-Падинская декабрь 2012

Выполнение работ по спуску хвостовика 4000÷3400Χ197,7Χ10,92 N-80 VAM FJL. Для спуска в обсадную колонну 3500мΧ245Χ12,0 "Р" TMK FMC (гидравлическая "TIW IBR" с пакером TIW S 193,7х245,башмак c двойным обратным клапаном, посадочная муфта, комплект пробок, переводник )

1

ИТОГО по разделу 5

1

6

Р-905 Западно-Таркосалинская март 2012

Выполнение работ по спуску хвостовика 3180÷2520×193,7×10,92 ОГ1м. Для спуска в обсадную колонну 3020м×245×11,1 "Р" TMK FMC (гидравлическая "TIW IBR" с пакером TIW S 193,7х245,башмак c двойным обратным клапаном, посадочная муфта, комплект пробок, переводник )

1

ИТОГО по разделу 6

1

7

П-10 Южно-Песцовая апрель 2012

Выполнение работ по спуску хвостовика 4045÷3420×193,7×10,92 ОГ1м . Для спуска в обсадную колонну 3570м×245×11.1 "Р" TMK FMC (гидравлическая "TIW IBR" с пакером TIW S 193,7х245,башмак c двойным обратным клапаном, посадочная муфта, комплект пробок, переводник )

1

ИТОГО по разделу 7

1

8

П-5400 Южно-Песцовая июнь 2012

Выполнение работ по спуску хвостовика 193,7×10,92 ОГ1м . Для спуска в обсадную колонну 245×11.1 "Р" TMK FMC (гидравлическая "TIW IBR" с пакером TIW S 193,7х245,башмак c двойным обратным клапаном, посадочная муфта, комплект пробок, переводник ) - требует уточнение в связи с отсутствием ПСД.

1

ИТОГО по разделу 8

1

9

Р-53 Медвежье октябрь 2012

Выполнение работ по спуску хвостовика 193,7×10,92 ОГ1м . Для спуска в обсадную колонну 245×11.1 "Р" TMK FMC (гидравлическая "TIW IBR" с пакером TIW S 193,7х245,башмак c двойным обратным клапаном, посадочная муфта, комплект пробок, переводник ) - требует уточнение в связи с отсутствием ПСД.

1

ИТОГО по разделу 9

1

10

Р-72 Медвежье октябрь 2012

Выполнение работ по спуску хвостовика 193,7×10,92 ОГ1м . Для спуска в обсадную колонну 245×11.1 "Р" TMK FMC (гидравлическая "TIW IBR" с пакером TIW S 193,7х245,башмак c двойным обратным клапаном, посадочная муфта, комплект пробок, переводник ) - требует уточнение в связи с отсутствием ПСД.

1

ИТОГО по разделу 10

1



Примечание: *В связи с отсутствием ПСД возможно изменение, будет сообщено дополнительно.


Требования к Участникам:

Наличие лицензий (разрешений), предусмотренных законодательством Российской Федерации, на осуществление данного вида работ.

Применение при строительстве скважин высокотехнологичного оборудования.

Соблюдение проектных решений, руководящих регламентирующих документов, инструкций, утвержденных в ОАО “Газпром” и контролирующими органами при выполнении сервисных услуг.

Применяемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия, разрешения Ростехнадзора РФ.

Участник должен обладать необходимыми для выполнения работ компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями. Участник должен располагать опытом работы с предприятиями ТЭК не менее 2-х лет.

Руководители и технический персонал Подрядчика, обеспечивающие выполнение Работ, должны иметь соответствующее специальное образование и аттестацию по профилю. Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией.

Квалификация сотрудников должна подтверждаться сертификатами либо иными документами о профильном образовании. Участник должен иметь штатную численность, обладающую соответствующей квалификацией
^ РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №

на сервисные услуги и технологическое сопровождение работ

по спуску хвостовиков с использованием подвесных устройств

при строительстве скважин


г. Москва «___»___________ 2011 г.


Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение” (ООО «Газпром бурение») в лице Генерального директора Россинского Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава и решения Участника от 17.04.2009 за № 14/К, с одной стороны, и

Исполнитель: _______________________ в лице Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора

1.1. Исполнитель руководствуясь положениями технического проекта, графиком строительства скважин, геолого-техническими данными по скважине, своими силами и оборудованием оказать услуги по сервисному и технологическому (инженерному) сопровождению по подготовке и спуску устройства для подвески хвостовиков (далее оказание услуг), на скважинах филиала «______ бурение» указанных в Приложение № 1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Услуги в соответствии с условиями настоящего договора при отсутствии замечаний к оказанным услугам.

Срок начала и окончания оказания сервисных услуг по обслуживанию и технологическому сопровождению оборудования на скважинах, указывается Заказчиком в письменном уведомлении филиала “_______ бурение” о начале работ. Ориентировочные сроки оказания услуг осуществляются в соответствии с “Графиком строительства скважин филиалом “_____ бурение” (Приложение № 1).

1.2. Под сервисным обслуживанием и технологическим сопровождением в настоящем Договоре понимается:

1.2.1. предоставление оборудования в соответствии с требуемыми техническими характеристиками и в сроки указанные Заказчиком;

1.2.2. ревизия, проверка работоспособности оборудования, подготовка к его спуску;

1.2.3. участие в разработке плана работ на крепление скважины совместно с Заказчиком;

1.2.4. инженерное руководство при установке оборудования, в компоновку обсадной колонны;

1.2.5. инженерное руководство работами по установке спускаемого хвостовика на подвесное устройство и герметизации межтрубного пространства;

1.2.6. участие в работах при ликвидации аварий, осложнений и инцидентов, происшедших с оборудованием Исполнителя в процессе исполнения договора.

1.3. Место проведения работ (номер скважины, название месторождения), сроки, указываются Заказчиком в уведомлении о начале работ.

1.4. Для выполнения своих обязательств по настоящему договору Исполнитель должен иметь разрешение Ростехнадзора РФ на применение оборудования, сертификат соответствия Госстандарта РФ, паспорта на применяемое оборудование на русском языке, разрешительными документами на выполнение сервисных работ.


^ 2. Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставить график строительства скважин, на которых планируется оказание сервисных услуг.

2.1.2. Производить корректировку сроков проведения сервисных услуг, с учетом необходимого срока доставки оборудования.

2.1.3. Предоставить технические требования к оборудованию, предназначенному для оказания услуг в соответствии с техническим проектом.

2.1.4. Уведомить Исполнителя о дате начала оказания услуг на скважине не позднее, чем за 15 дней.

2.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Исполнителя к месту оказания услуг.

2.1.6. При изменении сроков оказания услуг, информировать об этом Исполнителя.

2.1.7. Не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных п.2.3.7 настоящего Договора принять от Исполнителя оказанные услуги либо отказаться от их принятия до устранения выявленных недостатков с приложением Акта, в котором указывается перечень нарушений и разумные сроки для их устранения.

2.1.8. Оплачивать Исполнителю оказанные услуги и выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.1.9. Выполнять указания и рекомендации Исполнителя, по правильному применению оборудования.

2.1.10. Обеспечить подготовку бурового оборудования и качество ствола скважины в состоянии достаточном для оказания услуг.

2.1.11. Заказчик оказывает содействие Исполнителю при использовании последним дополнительного оборудования (Кран-балки, ключ для свинчивания резьбовых соединений и др.).

2.1.12. Заказчик по отдельному договору принимает оборудование, необходимое для производства работ, и размещает на складской территории в соответствии с требованиями хранения оборудования в закрытых помещениях.


^ 2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать отзыва персонала Исполнителя с места оказания услуг по настоящему Договору, если действия указанных лиц создают угрозу для здоровья людей и безопасности выполнения работ.

2.2.2. Требовать замены поставленного Исполнителем оборудования, если оно не соответствует представленным Заказчиком техническим требованиям, имеет дефекты, образовавшиеся при изготовлении или транспортировке, поставлено без паспортов, сертификатов Госстандарта РФ и разрешительных документов Ростехнадзора Российской Федерации.

2.2.3. В письменном виде вносить Исполнителю не предусмотренные инструкцией предложения, по изменению или дополнению к эксплуатации оборудования. При этом все риски, связанные с такими изменениями ложатся на Заказчика.

2.2.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю оказанных услуг и фактически понесенных им расходов по истечении 10 дней с момента получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления о расторжении договора. Под фактическими расходами Стороны понимают расходы, понесенные Исполнителем по оплате, заказанного в производство, произведенного оборудования, а также расходы Исполнителя по доставке и вывозу неиспользованного оборудования с Бованенковского НГКМ до города Москвы железнодорожным транспортом. Документальное подтверждение названных расходов Исполнитель обязан предоставить Заказчику. Возмещение расходов на оборудование производится при условии его передачи Заказчику по акту.

2.2.5. Письменно известить Исполнителя о возникновении невозможности оказания услуг вследствие обстоятельств независящих от Заказчика. При этом Заказчик оплачивает расходы, понесенные Исполнителем по оплате заказанного в производство, произведенного оборудования, а также расходы Исполнителя по доставке и вывозу неиспользованного оборудования с Бованенковского НГКМ до города Москвы железнодорожным транспортом. Документальное подтверждение названных расходов Исполнитель обязан предоставить Заказчику. Возмещение расходов на оборудование производится при условии его передачи Заказчику по акту.

2.2.6. По Заявке Исполнителя организовать и осуществить доставку принадлежащего Исполнителю груза на Бованенковское НГКМ. Заявка после ее принятия к исполнению Заказчиком считается неотъемлемой частью договора. В случае отсутствия возможности организовать доставку груза, в течение 3-х рабочих дней после получения Заявки направить Исполнителю мотивированный отказ.

^ 2.3. Обязанности Исполнителя.

2.3.1. Приступить к оказанию услуг на каждой конкретной скважине в срок, указанный в уведомлении Заказчика.

2.3.2. Обеспечивать оказание сервисных услуг в соответствии с действующим законодательством об охране труда и окружающей среды, в том числе в соответствии с регламентом организации работ по охране окружающей среды ВРД 39.-1.13-057-2002 ОАО «Газпром» и единой системой управления охраной труда и промышленной безопасностью ВРД 39.1.14-021-2001 ОАО «Газпром».

2.3.3. Оказывать сервисные услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего договора, своими силами.

2.3.4. За свой счет, в срок указанный Заказчиком, производить замену поставленного оборудования, признанного негодным для использования, а также, если оно не соответствует (представленным Заказчиком) техническим требованиям, имеет дефекты, образовавшиеся при изготовлении или транспортировке, поставлено без паспортов, сертификатов Госстандарта РФ и разрешительных документов Ростехнадзора Российской Федерации.

2.3.5. Незамедлительно информировать Заказчика о затруднениях, препятствующих надлежащему оказанию сервисных услуг.

2.3.6. Обеспечивать присутствие на буровой своего полномочного представителя при расследовании причин аварии или инцидента, произошедшего в процессе оказания услуг.

2.3.7. Не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Заказчику “Полевой акт сдачи-приемки оказанных сервисных услуг” (Приложение № 3), «Перечень привлеченного оборудования и ЗИП, принадлежащего Исполнителю» (Приложение № 6), акты формы КС-2 (Акт о приемке выполненных работ), справки формы №КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат), по каждой скважине.

2.3.8. До начала выполнения услуг, предоставлять в технологические службы Заказчика сертификаты на соответствие продукции требованиям по законодательству РФ, паспорта, инструкции и рекомендации по применению поставленного оборудования.

2.3.9. Обеспечить конфиденциальность сведений составляющих коммерческую тайну (секреты производства), по исполнению настоящего договора и в соответствии с требованиями Соглашения о конфиденциальности (Приложение № 5).

2.3.10. Информировать Заказчика о ходе оказания сервисных услуг и их результатах.

2.3.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении:

- возможных, неблагоприятных для Заказчика последствий при выполнении его указаний;

- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству оказания Услуг, создающих аварийную ситуацию, угрожающих здоровью людей, промышленной или экологической безопасности.

В том случае, если указанные обстоятельства будут признаны обоснованными, простой Заказчика не является простоем по вине Исполнителя и оплате не подлежит.

2.3.12. Письменно известить Заказчика о возникновении невозможности оказания Услуг вследствие обстоятельств, независящих от воли и действий Исполнителя (форс-мажор). В том случае, если указанные обстоятельства будут признаны обоснованными, простой Заказчика не является простоем по вине Исполнителя и оплате не подлежит.

2.3.13. Своими силами и за свой счет обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для своевременного оказания сервисных услуг.

2.3.14. Своими силами проводить ревизию и при необходимости текущий ремонт цементировочных головок, используемых при креплении хвостовиков, нести ответственность за их техническое состояние и работоспособность на скважинах, услуги на которых оказывает Исполнитель по настоящему договору.

2.3.15. Иметь все необходимые допуски, разрешения и лицензии для оказания сервисных услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3.16. Обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты.

2.3.17. Обеспечивать в ходе оказания Услуг соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране и контролю за состоянием окружающей среды, а также «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБ 08-624-03).

2.3.18. Назначить своего полномочного представителя для решения организационных вопросов, возникающих в процессе оказания Услуг.

2.3.19. Поставлять качественное оборудование и нести ответственность за его работоспособность.

2.3.20. Размещение заказа к производству оборудования согласовывается с Заказчиком один раз в полугодие с учетом сроков его изготовления и доставки.

2.3.21. Оплатить услуги по доставке грузов, оказанные Заказчиком в соответствии с п.2.2.6 настоящего договора по фактическим затратам, и сверх того вознаграждение Заказчика в размере 5% от понесенных затрат.


^ 2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц только с письменного
согласия Заказчика.

2.4.2. По истечении 30 дней с момента получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления Исполнителя отказаться от исполнения обязательств по договору полностью или в части при условии полного возмещения Заказчику убытков, вызванных таким отказом.


^ 3. Стоимость Услуг и Порядок расчетов.

3.1. Ориентировочная стоимость настоящего Договора составляет  _______________________ руб. (_______________________ рубля _______________________ копеек), в том числе НДС 18% _______________________руб. (_______________________рублей _______________________ копеек).

3.2. Оплата оказанных Исполнителем Услуг производится, исходя из стоимости комплекса Услуг, объем которых определен пунктом 1.2 настоящего Договора, а стоимость указанна в Приложении № 2 “Протокол согласования стоимости комплекса услуг по креплению скважин”.

3.3. Оплата оказанных услуг производится в течение 60-90 календарных дней с момента получения от Исполнителя счета-фактуры на оплату оформленного на основании акта формы № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и справки формы № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», подписанных обеими сторонами.

3.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ, в сроки, установленные п.3 ст. 168 НК РФ.

3.5. В случае отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ вследствие поставки некачественного оборудования или некачественного выполнения технологической операции или невыполнения других требований, предусмотренных настоящим Договором, Сторонами составляется двусторонний акт. В нем указывается перечень нарушений, отклонений допущенных Исполнителем и подлежащих исправлению за счет Исполнителя. Этот акт служит основанием для оплаты оказанных услуг в части, не оспариваемой Заказчиком.

3.6. В случае, когда невозможность выполнения работ на конкретной скважине возникла по вине Исполнителя, последний вправе требовать оплаты, предусмотренной договором по данной скважине, только после устранения причин, препятствующих дальнейшему выполнению работ по данной скважине.

3.7. Стороны обязуются не позднее 30-го числа следующего за отчетным кварталом месяца производить сверку взаиморасчетов с подписанием соответствующего акта сверки уполномоченными представителями Сторон.

3.8. Исполнитель возмещает Заказчику стоимость услуг, оказываемых Исполнителю Заказчиком (административно-хозяйственные услуги, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых Исполнителем, приемкой и сдачей работ, решением вопросов материально-технического снабжения; затраты по обеспечению пожарно-сторожевой охраны, осуществлению мероприятий по технике безопасности и охране труда, оказанию дополнительной медицинской помощи, плата за пользование в течение рабочего дня подъемными механизмами Заказчика). Стоимость услуг, предоставляемых Заказчиком Исполнителю составляет 20% (двадцать процентов) от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ в отчетном месяце с учетом НДС в размере 18%.. По факту оказания Заказчиком Исполнителю услуг Стороны подписывают Акт об оказании таких услуг, а Заказчик выставляет счет-фактуру. Оплата оказанных Заказчиком услуг производится Исполнителем в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта об оказании услуг.


^ 4. Ответственность Сторон.

4.1. В случае, если по вине Заказчика произошла поломка или потеря оборудования Исполнителя Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость утраченного оборудования Исполнителя по остаточной стоимости согласно регистрам бухгалтерского учета Исполнителя. Если остаточная стоимость оборудования составляла менее 20% от его первоначальной стоимости, возмещение вреда производится в размере, определенном подписанным Сторонами актом об определении стоимости утраченного/поврежденного оборудования, а если Стороны не достигли соглашения - в размере, определенном экспертной оценкой рыночной стоимости утраченного или поврежденного оборудования.

4.2. За несвоевременную оплату оказанных Услуг Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,03% от стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки.

4.3. Исполнитель несет ответственность за некачественное оказание Услуг и качество поставляемого оборудования. За допущенный и доказанный факт некачественного оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% стоимости Инженерных услуг по установке и обслуживанию, включающие стоимость расходного оборудования Исполнителя, на каждой конкретной скважине (Приложение №2 к настоящему договору).

4.4. Исполнитель несет ответственность за повреждение или утрату имущества Заказчика, вызванное действиями персонала Исполнителя, в размере его остаточной стоимости согласно регистрам бухгалтерского учета Заказчика. Если остаточная стоимость имущества составляла менее 20% от его первоначальной стоимости, возмещение вреда производится в размере, определенном подписанным Сторонами актом об определении стоимости утраченного/поврежденного имущества, а если Стороны не достигли соглашения - в размере, определенном экспертной оценкой рыночной стоимости утраченного или поврежденного имущества.

4.5. Исполнитель несет ответственность за действия своих работников, а также привлеченных им третьих лиц.

4.6. Исполнитель несет материальную ответственность за аварии, вызванные неверными действиями и решениями своего персонала, а также привлеченных им третьих лиц.

4.7. Стороны договорились, что определение виновной Стороны в произошедшей аварии или осложнении расследуется комиссией с участием представителей обеих Сторон. Акт расследования аварии (осложнения) должен быть оформлен в течение 10 рабочих дней с момента ликвидации аварии или осложнения и подписан уполномоченными представителями сторон. По окончанию ликвидации аварии, в течение 10 дней составляется Акт с указанием размера понесенных, документально подтвержденных убытков потерпевшей стороне (Сторонам), подписанный уполномоченными представителями обеих сторон. В случае не достижения согласия по данному вопросу стороны обращаются за разрешением спора в Арбитражный суд г. Москвы. Исполнение обязательств по оплате работ, в результате которых произошла авария, приостанавливается до вступления в силу судебного акта.

4.8. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный действиями Исполнителя окружающей природной среде, природным ресурсам и третьим лицам, включая выплату штрафных санкций.

4.9. В случаях аварий и/или вынужденных простоев Заказчика по вине Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику его расходы на устранение последствий аварий и/или ставку вынужденного суточного простоя Заказчика, которая указана в приложении №4 «Протокол согласования стоимости суток простоя». Размер ответственности Исполнителя за простой Заказчика на конкретной скважине ограничивается двойной стоимостью сервисных услуг Исполнителя на данной скважине (включая инженерное сопровождение, оборудование, материалы и т.д.).

4.10. Простой Заказчика по вине Исполнителя может быть вызван, в частности, следующими обстоятельствами: неприбытие Исполнителя на объект Заказчика к сроку, указанному в заявке, не поставка оборудования к сроку выполнения работ на скважине или поставка оборудования непригодного к выполнению работ, нарушение сроков сдачи выполненных работ.

4.11. Обязательства по уплате штрафов, пеней и других финансовых санкций, связанных с нарушением сторонами договорных обязательств, возникают с момента (даты) их письменного признания должником в добровольном порядке, с даты подписания двустороннего акта расследования аварии с указанием виновника и суммы причиненного ущерба потерпевшей стороне, либо по решению Арбитражного суда г. Москвы.

4.12. Заказчик освобождает Исполнителя от ответственности по настоящему Договору в связи с возникновением ущерба в результате загрязнения, вызванного выбросов или проявлением скважины, за исключением вышеперечисленных случаев, вызванных действиями персонала Исполнителя или привлеченных им третьих лиц.


^ 5. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть и предотвратить.

5.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события: землетрясения, наводнения, пожары, войны, и военные действия, террористический акт, акты и действия государственных властей. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой РФ.


^ 6. Срок действия договора.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действуют до исполнения его обязательств.

6.2. Требования, возникшие в связи с нарушением (неисполнением) договорных обязательств, а также требования о возмещении убытков, вызванных нарушением договора, предъявляются независимо от прекращения срока действия договора в течение срока исковой давности.

6.3. В том случае, если простой Заказчика по вине Исполнителя составил более 10 календарных дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, направив о том письменное уведомление Исполнителю. В случае прекращения договора по названному основанию оплате Исполнителю подлежит только стоимость оказанных на момент прекращения договора услуг. Иные расходы Исполнителя, в том числе расходы, понесенные Исполнителем на оплату заказанного в производство, произведенного оборудования, а также расходы Исполнителя по доставке и вывозу неиспользованного оборудования с Бованенковского НГКМ до города Москвы, оплате не подлежат. Кроме того, Исполнитель возмещает Заказчику убытки последнего, вызванным расторжением договора, в полном объеме.


^ 7. Заключительные положения.

7.1. Стороны договорились, что в процессе исполнения настоящего Договора возможен обмен информацией, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации.

Передача и использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, будет осуществляться на основании заключенного между Сторонами соглашения о конфиденциальности (Приложение № 5), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и считаются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны лицами подписавшими договор или их замещающие.

7.3. Все споры, возникающие по настоящему договору, будут разрешаться сторонами путем взаимных переговоров. В случае не достижения согласия все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

7.4. В случае внесения заказчиком изменений в техническое задание или исходные данные в процессе изготовления оборудования Исполнителем, Заказчик согласовывает с Исполнителем изменение цены оборудования, если эта возможность подтверждена Исполнителем. В случае, если, изменение в техническое задание или исходные данные вносится Заказчиком в процессе изготовления оборудования уже оплаченного Исполнителем, либо уже изготовленного оборудования, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость этого оборудования.

7.5. Переход права (требования) стороны-кредитора может быть передано другому лицу только с предварительного письменного согласия стороны-должника.

7.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.


^ 8. Приложения к настоящему договору:

8.1. Все нижеуказанные Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Приложение № 1 - План-график строительства скважин ООО «Газпром бурение» в 2012 году;

2. Приложение № 2 - Протокол согласования стоимости комплекса услуг по креплению скважин;

3. Приложение № 3 - Полевой акт сдачи-приемки оказанных услуг (Образец);

4. Приложение № 4 - Протокол согласования стоимости одних суток простоя БУ;

5. Приложение № 5 - Соглашение о конфиденциальности.

6. Приложение № 6 - Перечень привлеченного оборудования и ЗИП, принадлежащего Исполнителю, при оказании Услуг (Образец).


Адреса и реквизиты сторон


Заказчик: ООО «Газпром бурение»

Юридичес