Реферат: О проведении запроса котировок

Извещение № 2033

о проведении запроса котировок


Уважаемые господа!


Уполномоченный орган – Городская Управа (исполнительно-распорядительный орган) городского округа «Город Калуга» в лице управления экономики и имущественных отношений, находящийся по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, 93 тел.: (4842) 57-85-45 на основании распоряжения Городского Головы г. Калуги от 30.12.2005 № 6173-р «Об обеспечении деятельности органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных заказчиков и ведению реестра муниципальных контрактов» в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 28.12.2005 № 262 «О приведении нормативных правовых актов муниципального образования «Город Калуга» в соответствие с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 21.07 2005  94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" приглашает Вас принять участие в запросе котировок для отбора Подрядчика по выполнению ремонта остановок, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» для муниципального заказчика – Управление городского хозяйства города Калуги (далее Заказчик), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 93, тел. 57-46-95.

Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Город Калуга»

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика

Ремонт остановок, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» в соответствии со сметой Заказчика (Приложение 1).

Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП, ГосЭнергоНадзора, ГосПожНадзора, Роспотребнадзора. Используемые материалы должны иметь не менее чем 80% запас годности, сертификаты соответствия или санэпидзаключение. Работы должны быть выполнены в соответствии с календарным графиком выполнения работ, составляемым Подрядчиком в течение 2 дней с момента заключения муниципального контракта и утвержденным Заказчиком в течение 2 дней с момента его получения. В графике должны быть указаны промежуточные сроки (этапы), виды и объемы работ. Календарный график выполнения работ является неотъемлемым приложением к муниципальному контракту.

Подрядчик обязан восстановить своими силами и за свой счет в случае повреждения во время проведения работ сети электроснабжения, связи, пожарной сигнализации, охраны, отопления, водопровода, канализации. Поврежденное во время проведения работ имущество и оборудование Заказчика восстанавливаются силами и за счет средств Подрядчика.

Гарантийный срок – 6 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 или акта устранения недостатков.


Если в период гарантийного срока возможности эксплуатации объекта будут обнаружены дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Если Подрядчик в согласованный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.


Место выполнения работ, место оказания услуг

В соответствие с адресами, указанными в смете Заказчика (Приложение 1).

Сроки выполнения работ, оказания услуг

С момента подписания контракта в течение 30 дней.

Максимальная цена контракта* (руб.)

432534,46

Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг

Оплата будет производиться по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика.

Аванс в размере 30% от стоимости работ перечисляется Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта. Расчет за фактически выполненные работы будет производиться на основании актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в течение пяти рабочих дней с момента подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или акта устранения недостатков.




*Цена контракта должна быть указана с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, оказании услуг просим представить котировочную заявку согласно приложению № 2, в срок до 16 часов 00 минут 06.11.2008 г. включительно.

Котировочная заявка вместе с необходимыми документами подается в запечатанном конверте. На конверте указывается предмет запроса котировки. Все документы, входящие в котировочную заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (должность и подпись подписавшего с расшифровкой; в случае необходимости документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - доверенность, должным образом оформленную и свидетельствующую о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа; печать – в необходимых случаях), при предоставлении котировочной заявки не допускается применение факсимильной печати и подписи.

В связи с тем, что Уполномоченный орган в настоящее время не располагает возможностью приема заявок в форме электронного документа и отсутствует система подтверждения электронно-цифровых подписей заявки в виде электронного документа не принимаются.

Котировочная заявка подается по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 93, каб. № 106.

Ответственное лицо: Матросов Валерий Васильевич, тел.: (4842) 57-84-43

^ Электронный адрес: e-mail: matrosov_vv@kaluga-gov.ru

график работы: с 9-00 до 18-15 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00, выходные дни: суббота, воскресенье.

В течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок Победитель в проведении запроса котировок подписывает муниципальный контракт (Приложение 3), который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной Победителем в проведении запроса котировок в котировочной заявке и представляет его Заказчику. Муниципальный контракт считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится 07.11.2008 года.

В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Победитель запроса котировок может получить подписанный протокол рассмотрения и оценки котировочной заявки и проект контракта 10.11.2008 года. По адресу: г. Калуга ул. Ленина, 93, каб. № 106.

После определения Победителя в проведении запроса котировок в срок предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с Победителем в проведении запроса котировок, либо при уклонении Победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

-приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях РФ;

-предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах;

-нахождения имущества под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: 1. Смета

2. Котировочная заявка на участие в запросе котировок.

3.Проект контракта.
^ Приложение 2 к извещению № 2033 Котировочная заявка



В единую комиссию по размещению муниципального заказа на __________________

_________________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок, участие в котором подтверждаем настоящей котировочной заявкой,

_______________________________________________________________________________________

наименование исполнителя (подрядчика)

в лице _______________________________________________________________________,

должность, ФИО исполнителя (подрядчика)

действующего на основании ____________________________________________________

предлагаем осуществить _______________________________________________в соответствии с условиями контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок и по стоимости, подтверждаемой прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки.


Таблица цен:

Цена контракта с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) (руб.)


_________, в том числе НДС ____% _________руб.


Юридический

адрес исполнителя (подрядчика) ______________________________________________________

Почтовый адрес ______________________________________________________________________

Телефон, факс ________________________________________________________________________


ИНН, Банковские реквизиты исполнителя (подрядчика)














Мы обязуемся по требованию заказчика представить необходимые сведения о своей квалификации и предлагаемых работах, услугах.


Руководитель организации


________________________-

Ф.И.О., подпись

Печать

Дата «______» _____________ 200 г.


Приложение 3 к извещению №2033


муниципальный контракт № ____

^ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ


г. Калуга «_____» ___________200___г.

Управление городского хозяйства города Калуги, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя Городского Головы - начальника управления городского хозяйства В.В. Дмитриева, действующего на основании Положения об управлении городского хозяйства г. Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы г. Калуги от 07.07.2005 № 209-п, распоряжения Городского Головы города Калуги от 30.12.2005 № 6172-р ( в ред. От 19.06.2006 № 4789-р, 17.02.2006 № 786-р) «О получателях бюджетных средств, уполномоченных на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд», с одной стороны и ___________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________, с другой стороны, действующего на основании __________, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


^ Предмет Контракта

Подрядчик в счет оговоренной стоимости обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по ремонту остановок, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга (далее – работа) по адресу: В соответствие с адресами, указанными в смете Заказчика (далее – Объект) в соответствии с условиями Контракта, заданием Заказчика, согласно сметы прилагаемой к настоящему Контракту (Приложение 1).

Срок выполнения работ, указанных в п.п.1.1 настоящего Контракта: с момента подписания контракта в течение 30 дней в соответствии с календарным графиком выполнения работ (Приложение 2). Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

Основанием заключения Контракта является решение единой комиссии от _______.2008г. № ______ (Извещение № 2033 ).




Стоимость работ

Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Контракту составляет ________ руб., в т.ч. НДС.

Стоимость работ является фиксированной и пересмотру сторонами не подлежит.

Финансирование работ производится по статье 225000 «Услуги по содержанию имущества.

Порядок расчетов

3.1. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Аванс в размере 30% от стоимости работ перечисляется Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Окончательный расчет за фактически выполненные работы будет производиться на основании актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в течение пяти рабочих дней с момента подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или акта устранения недостатков.



Обязанности сторон

Подрядчик обязуется:

4.1.1. В течение 2 дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчик составляет, подписывает и передает на утверждение Заказчику календарный график выполнения работ (с указанием промежуточных сроков (этапов), объемов и видов работ).

4.1.2. Выполнить работы, указанные в п.п.1.1 настоящего Контракта в соответствии с календарным графиком выполнения работ. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

4.1.3. Выполнить работы, указанные в п.п.1.1 настоящего Контракта своими силами, из своих материалов и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), требованиями органов пожарной безопасности.

4.1.4. Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования, изделий, поставляемых Заказчиком. Используемые материалы должны иметь не менее 80% запас годности.

4.1.5. Восстановить своими силами за свой счет в случае повреждения во время проведения работ сети электроснабжения, связи, пожарной сигнализации, охраны, отопления, водопровода, канализации. Повреждение во время проведение работ имущество и оборудование Заказчика восстанавливается вилами и за счет Подрядчика.

4.1.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.1.7. Осуществить охрану ремонтируемого Объекта.

4.1.8. Осуществить уборку и содержание строительной площадки, уборку строительного мусора в период и в места, указанные Заказчиком.

4.1.9. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.

4.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.Заказчик обязуется:

Утвердить календарный график выполнения работ в течение 2 дней с момента его получения от Подрядчика.

Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п.3 настоящего Контракта.

Назначить ответственного специалиста из числа своих работников для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение срока действия настоящего Контракта.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

Для выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ на Объект.

Сдача и приемка работ

5.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в соответствии промежуточными сроками (этапами) в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение 2) на основании актов выполненных работ по форме № КС-2 представленных Подрядчиком и окончательную приемку работ в течение 5 рабочих дней со дня извещения Подрядчиком об окончании работ, путем составления двухстороннего акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.

В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке, как в промежуточные сроки (этапы), так и в конечные сроки, Заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте приемки выполненных работ по форме № КС-2 и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.

В случае обнаружения недостатков в работе после приемки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 календарных дней с момента обнаружения недостатков.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению своих обязательств, согласно промежуточным срокам (этапам) выполнения работ, установленным календарным графиком выполнения работ (приложение 2), по настоящему Контракту или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленным срокам становится невозможным Заказчик вправе применить к нему санкции в соответствии условиями настоящего Контракта. Дата окончания выполнения работ по каждому промежуточному сроку (этапу) и в целом в соответствии с календарным графиком (приложение 2) является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС –2 или акта устранения недостатков.

Гарантии

6.1 Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов, имеющих документы, подтверждающие их соответствие требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (санитарно-эпидемиологические заключения и т.п.).

6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии со сметной и проектной документацией, а также действующими нормами и техническими условиями.

6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока возможности эксплуатации Объекта, в срок установленный Заказчиком. Если Подрядчик в согласованный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

6.2. Гарантийный срок возможности эксплуатации Объекта составляет 6 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.

6.3. Если в период гарантийного срока возможности эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта приемки выполненных работ, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.


Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.2. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки (реальный ущерб), причиненные неисполнением (либо частичным неисполнением) или ненадлежащем исполнением обязательств. Убытки возмещаются сверх неустойки, указанной в пункте 7.3. настоящего контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (срок (промежуточные сроки (этапы), конечная дата выполнения работ), объемы и качество), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от стоимости работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.5. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, используемых при выполнении работ и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащем качеством.

7.6. Уплата убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

7.7. Аванс возвращается Подрядчиком Заказчику при расторжении контракта по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.

7.8 Уплата процентов за пользование суммой аванса, уплата убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и представить свидетельство, указанное в п. 9.2. настоящего Контракта.


^ 9.Расторжение Контракта

9.1.Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.2.В случае расторжения настоящего Контракта в соответствии с п. 9.1. Контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, все расходы по расторжению настоящего Контракта несет Подрядчик.

^ 10.Охрана Объекта

10.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов и другого имущества, находящегося на Объекте от начала работ до завершения работ и приемки Заказчиком законченного Объекта.

10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, указанного в п.1.1. Контракта, до приемки этого Объекта несет Подрядчик.


^ 11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 25.12.2008г.

11.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств по контракту, а также от ответственности за нарушение условий контракта.


^ 12. Порядок рассмотрения споров

12.1. Все споры и претензии, вытекающие из настоящего контракта, Стороны будут решать путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования спорных вопросов путем переговоров в течение 10 (десяти) дней, любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Калужской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


^ 13.Особые условия

13.1.Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями обеими Сторонами.

13.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.


^ 14. Заключительные положения.

14.1. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

14.2. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.

15. Приложения

15.1. Смета на выполнение работ.

15.2. График выполнения работ


16.Реквизиты и подписи сторон


Заказчик: Управление городского хозяйства города Калуги

Адрес: 248600, г.Калуга, улица Ленина, 93 тел. 56-07-02

ИНН 4027065041 КПП 402701001

УФК по Калужской области (УФ по г.Калуге)

р/с 40204810900000002600 ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской обл. г.Калуга

БИК 042908001

Подрядчик:


Подписи сторон:

Заказчик:

Заместитель Городского Головы-начальник управления городского хозяйства города Калуги

Подрядчик:




_________________________В.В.Дмитриев



__________________



«_____»________________2008



«_____»________________2008



Приложение № 1 к извещению №






Управление городского хозяйства 

 













(наименование стройки)

 




















































^ ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

























(локальная смета)


























































на

ремонт остановок, находящихся в собственности муниципального образования "Город Калуга" 













(наименование работ и затрат, наименование объекта)

 




















































Основание: чертежи №


































Сметная стоимость строительных работ

________432,534

тыс.руб.

























Средства на оплату труда

________9,657

тыс.руб.

























Сметная трудоемкость

_____1186,13

чел.час

























Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.










































































































№ пп

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

всего

эксплуатации машин

материалы

Всего

оплаты труда

эксплуатация машин

материалы

оплаты труда

в т.ч. оплаты труда

в т.ч. оплаты труда

на единицу

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Раздел 1. маршрут автобуса №5, ул. Гурьянова

1

ТЕР11-01-033-03

Устройство покрытий из брусков (лавки)
(100 м2 покрытий)
Полы:
НР, (6,95 руб.): 123% от ФОТ (5,65 руб.)
СП, (3,6 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (5,65 руб.)

0,01

15810,09
551,63

149,58
12,56

15108,88

158,1

5,52

1,5
0,13

151,08

69,04

0,69

2

ТЕР15-04-024-01 прим.

Простая окраска масляными составами по дереву: лавок деревянных
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
Отделочные работы:
НР, (5,8 руб.): 105% от ФОТ (5,52 руб.)
СП, (2,58 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (5,52 руб.)

0,024

848,18
230,01

4,44
0,13

613,73

20,36

5,52

0,11

14,73

28,05

0,67

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

178,46

11,04

1,61
0,13

165,81

 

1,36

Накладные расходы

12,75

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

6,18

 

 

 

 

 

^ Итоги по разделу 1 маршрут автобуса №5, ул. Гурьянова :

 

 

 

 

 

 

Полы

168,65

 

 

 

 

0,69

Отделочные работы

28,74

 

 

 

 

0,67

Итого

197,39

 

 

 

 

1,36

Итого: 197,39 * 4,49

886,28

 

 

 

 

 

Справочно, в ценах 2001г.:

 

 

 

 

 

 

Материалы

165,81

 

 

 

 

 

Машины и механизмы

1,61

 

 

 

 

 

ФОТ

11,17

 

 

 

 

 

Накладные расходы

12,75

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

6,18

 

 

 

 

 

^ Итого по разделу 1 маршрут автобуса №5, ул. Гурьянова

886,28

 

 

 

 

1,36

^ Раздел 2. маршрут троллейбуса № 2, 11 "ул. Огарева" (нечетная сторона), ул. Московская

3

ТЕРр62-32-01

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР, (30,44 руб.): 80% от ФОТ (38,05 руб.)
СП, (19,03 руб.): 50% от ФОТ (38,05 руб.)

0,08

893,74
475,65

0,85

417,24

71,5

38,05

0,07

33,38

62,75

5,02

4

ТЕРр62-28-01

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз
(100 м2 кровли)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР, (4,2 руб.): 80% от ФОТ (5,25 руб.)
СП, (2,63 руб.): 50% от ФОТ (5,25 руб.)

0,075

488,44
69,95

1,02

417,47

36,63

5,25

0,08

31,3

8,53

0,64

5

ТЕРр62-29-01

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз лавок металлических
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР, (5,88 руб.): 80% от ФОТ (7,35 руб.)
СП, (3,68 руб.): 50% от ФОТ (7,35 руб.)

0,065

424,94
113,00

0,85

311,09

27,62

7,35

0,06

20,21

13,78

0,9

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

135,75

50,65

0,21

84,89

 

6,56

Накладные расходы

40,52

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

25,33

 

 

 

 

 

^ Итоги по разделу 2 маршрут троллейбуса № 2, 11 "ул. Огарева" (нечетная сторона), ул. Московская :

 

 

 

 

 

 

Итого Поз. 3-5

135,75

50,65

0,21

84,89

 

6,56

Накладные расходы 80% ФОТ (от 50,65)

40,52

 

 

 

 

 

Сметная прибыль 50% ФОТ (от 50,65)

25,33

 

 

 

 

 

Итого c накладными и см. прибылью

201,6

 

 

 

 

6,56

Итого: 201,60 * 4,49

905,18

 

 

 

 

 

Справочно, в ценах 2001г.:

 

 

 

 

 

 

Материалы

84,89

 

 

 

 

 

Машины и механизмы

0,21

 

 

 

 

 

ФОТ

50,65

 

 

 

 

 

Накладные расходы

40,52

 

 

 

 

 

Сметная прибыль

25,33

 

 

 

 

 

^ Итого по разделу 2 маршрут троллейбуса № 2, 11 "ул. Огарева" (нечетная сторона), ул. Московская

905,18

 

 

 

 

6,56

Раздел 3. "ГПТУ №6" (нечетная сторона), ул. Московская

6

ТЕР11-01-033-03

Устройство покрытий из брусков лавки
(100 м2 покрытий)
Полы:
НР, (6,95 руб.): 123% от ФОТ (5,65 руб.)
СП, (3,6 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (5,65 руб.)

0,01

15810,09
551,63

149,58
12,56

15108,88

158,1

5,52

1,5
0,13

151,08

69,04

0,69

7

ТЕР15-04-024-01

Простая окраска масляными составами по дереву: лавок деревянных
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
Отделочные работы:
НР, (5,8 руб.): 105% от ФОТ (5,52 руб.)
СП, (2,58 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (5,52 руб.)

0,024

848,18
230,01

4,44
0,13

613,73

20,36

5,52

0,11

14,73

28,05

0,67

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

178,46

11,04

1,61
0,13

165,81

 

1,36

Накладные расходы

12,75