Реферат: Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п

Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское № 291/


Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязановское (142131, Московская область, Подольский район, п. Фабрики 1 Мая, дом 10).
.Источник финансирования: Привлечённые средства сельского поселения

Сроки выполнения работ: сентябрь 2008 г.

^ Место выполнения работ: котельная п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское.

Срок и условия оплаты работ: безналичная форма оплаты, авансирование – 30 %, окончательный расчёт по факту выполненных работ.

^ Предмет муниципального контракта: выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское


№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

1

2

3

4

Монтажные работы

1

Монтаж устройств плавного пуска МСF-170

шт

2,00

2

Прокладка кабеля КГ 4х50 в гофрошланге по существующему канальному лотку

100 м трассы

0,30

3

Прокладка кабеля КГ 4х50 в гофрошланге

100 м трассы

0,30

4

Монтаж контрольного кабеля КВВГ 4х1,5 мм2 в гофрошланге

100 м трассы

0,40

5

Монтаж металлоконструкции для крепления устройств плавного пуска

т

0,10

6

Монтаж кабельных наконечников д 50 мм

шт

24,00

Пуско-наладочные работы

1

Преобразователь частоты до 200 А

устройств

1,00

2

Датчик бесконтактный с числом вход-выход до 3

шт

2,00

3

Автоматизированная система управления III кат.технич.сложности

система

1,00


^ Краткая характеристика и требования оказываемых услуг:

монтаж и наладка системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское

^ Требования к проектированию и производству работ определяются следующими документами:

настоящим техническим, заданием,

строительными нормами и правилами, действующие на территории РФ,

требованиями и нормами пожарной безопасности.

Все решения и разделы объёма работ должны быть согласованы перед началом работ с заказчиком.

Характеристики:

наличие лицензии, устанавливающей право ведения данного вида работ.

Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы.

^ Максимальная стоимость контракта составляет: 450 000 руб., с учетом НДС 18%; 2,5% услуги заказчика

Прием заявок осуществляется по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4 кабинет № 333 в рабочие дни с 9-00 до17-00 даты окончания срока подачи заявок

^ Дата начала подачи котировочных заявок: « 11 » июля 2008 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «21 » июля 2008г.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок: 22 июля 2008 г. на заседании Единой постоянно действующей комиссии, начало работы комиссии в 10 часов 00 минут по московскому времени.

^ Критерии оценки работ: цена контракта, согласно техническому заданию.

Требования к участникам:

- соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:20 дней.

Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.


«__»____________ ___г.


№___________

Кому________________________ ____________________________


Заявка на проведение запроса котировок

1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязановское.
^ Место нахождения: 142131, Московская область, Подольский район, п. Фабрики 1 Мая, дом 10. Почтовый адрес: 142131, Московская область, Подольский район, п. Фабрики 1 Мая, дом 10.
Номер контактного телефона: 67-87-81 Панфилова Е.В.

^ Организатор размещения заказа: отдел по организации размещения муниципального заказа администрации Подольского муниципального района

Место нахождения: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.4

Почтовый адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.4

Официальный сайт: podolskrn.ru.

Адрес электронной почты: zakaz@podolskrn.ru.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 63-39-89.


2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации.

Привлечённые средства сельского поселения 020.0502.351500.500.225

3. Наименование и характеристики выполняемых работ: монтаж и наладка системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское


4. Срок выполнения работ: август 2008 год.

5. Срок и условия оплаты работ: безналичная форма оплаты, авансирование – 30 %, окончательный расчёт - по факту выполненных работ.

6.Место выполнения работ: котельная п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское.

^ Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское

№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

1

2

3

4

Монтажные работы

1

Монтаж устройств плавного пуска МСF-170

шт

2,00

2

Прокладка кабеля КГ 4х50 в гофрошланге по существующему канальному лотку

100 м трассы

0,30

3

Прокладка кабеля КГ 4х50 в гофрошланге

100 м трассы

0,30

4

Монтаж контрольного кабеля КВВГ 4х1,5 мм2 в гофрошланге

100 м трассы

0,40

5

Монтаж металлоконструкции для крепления устройств плавного пуска

т

0,10

6

Монтаж кабельных наконечников д 50 мм

шт

24,00

Пуско-наладочные работы

1

Преобразователь частоты до 200 А

устройств

1,00

2

Датчик бесконтактный с числом вход-выход до 3

шт

2,00

3

Автоматизированная система управления III кат.технич.сложности

система

1,00



^ Максимальная стоимость контракта составляет: 450 000 руб., с учетом НДС 18%; 2,5% услуги заказчика


Краткая характеристика и требования оказываемых услуг:

монтаж и наладка системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское

^ Требования к проектированию и производству работ определяются следующими документами:

настоящим техническим, заданием,

строительными нормами и правилами, действующие на территории РФ,

требованиями и нормами пожарной безопасности.

Все решения и разделы объёма работ должны быть согласованы перед началом работ с заказчиком.



8. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 20 дней.


9. Место подачи запроса котировок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием запроса котировок осуществляется по адресу: ^ Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4 кабинет № 333 .

Дата начала подачи заявок: « 11 » июля 2008 г.

Дата окончания срока подачи заявок: « 21 » июля 2008 г.

^ Рассмотрение и оценка заявок: « 22 » июля 2008г. на заседании Единой постоянно действующей комиссии, начало работы комиссии в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Мишина Олеся Евгеньевна, телефон 8(4967) 63-39-89

10. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.


Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме: (см.образец).

^ К заявке необходимо приложить копии Лицензии, регистрационных документов.



Регистрационный номер




Дата




время




Уполномоченному органу:

отдел организации размещения муниципального заказа


^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА


Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,

_____________________________________________________________________________________

(сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица),

_____________________________________________________________________________________

Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место

_____________________________________________________________________________________

жительства (для физического лица); банковские реквизиты),

_____________________________________________________________________________________

готовы осуществить выполнение указанных ниже работ, в следующем порядке, а именно:


1. Наименование и краткие характеристики выполняемых работ:

2. Гарантийный период _________________

3. Срок выполнения работ:

4. Стоимость (цена) работ в размере: _______________________________________


5. Условия оплаты выполненных работ: __________________________________________


Приложение: ______________________________ на __________ листах.


Подпись уполномоченного лица ___________________

организации поставщика (Ф.И.О.)

Дополнительную информацию можно получить по адресу: _________________

_в рабочие дни с « 9-00 » до « 17-00 » часов по московскому времени.


Контактное лицо: Ф.И.О. ____________.; номер контактного телефона _______________


^ ГЛАВА VI. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N _____

на выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая с исполнением функций «Заказчика-застройщика».


г. Подольск "_____" ______________ 2008 г.


Муниципальный заказчик – администрация сельского поселения Рязановское в лице Главы Сергеева В.А, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик-застройщик", в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании Протокола Единой постоянно действующей комиссии по рассмотрению заявок на право участия в открытом аукционе N ___ от " ___ " _______ 2008 г. заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:


^ 1. Предмет настоящего Контракта.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Заказчик-застройщик» принимает на себя выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая с исполнением функций «Заказчика-застройщика».


1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 1).

1.3. Содержание работ и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 2).

1.4. Выполнение работ должно соответствовать требованиям СНиП и иным нормативным актам Российской Федерации и Московской области.

1.5. Работы, не соответствующие требованиям п. 1.4 настоящего Контракта, не принимаются «Заказчиком» и считаются невыполненными.

1.6. Настоящий Контракт заключен на

^ 2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена контракта составляет: 450 000 (Двести семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18 % ., услуги Заказчика-застройщика 2,5%.

2.2. Выполнение работ «Заказчик» оплачивает в соответствии с утвержденным Сторонами Протоколом согласования контрактной стоимости работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение N 3).

2.3. Аванс 30 %, дальнейшее финансирование по фактически выполненным работам согласно формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.

2.4. Источник финансирования - бюджет Подольского муниципального района.


^ 3. Обязательства «Сторон».

3.1. обязанности «Заказчика»:

1) поручает «Заказчику-застройщику» выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

2) осуществляет оплату работ в соответствии с контрактной стоимостью данных работ, установленной статьей 2 настоящего Контракта.

^ 3.2. права «Заказчика»:

1) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине «Заказчика-застройщика» вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки;

2) вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта путем проверки качества, объемов и сроков выполнения работ;

3) имеет право проверять объемы выполненных работ и в случае выявления нарушений снять со стоимости объекта сумму завышения объемов выполненных работ и штрафные санкции на сумму завышения.

^ 3.3. обязанности «Заказчика-застройщика»:

1) обязуется согласовывать с Заказчиком порядок ведения работ на объектах и обеспечивать его соблюдение;

2) обязуется осуществлять технического надзора на объекте, сдачу объекта в установленные настоящим Контрактом сроки;

3) обязан ежемесячно до 3-го числа представить отчет о выполненных объемах работ на объектах Подольского муниципального района и о движении денежных средств, перечисляемых на ремонт объектов за счет всех источников финансирования и наличии остатков средств «Заказчика»;

4) обязуется получить все необходимые лицензии (сертификаты) самостоятельно, а также нести расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия необходимые для выполнения работ и эксплуатации объектов;

5) обязуется заключать договоры подряда с подрядчиками и контролировать их выполнение;

6) обязуется вести расчеты за выполненные объемы работ с подрядными организациями;

7) обязуется устранить все недоделки и дефекты, допущенные по вине Заказчика-застройщика выявленные Заказчиком в процессе производства работ или обнаруженные в течение гарантийного срока предусмотренного настоящим Контрактом;

8) обязуется обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 2);

9) обязуется в течение пяти банковских дней оплатить штраф за нарушение объемов выполняемых работ, а также за выполнение работ с низким качеством;

10) обязуется вести учет, составление и представление в Районное финансовое управление отчетности в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

^ 3.4. права «Заказчика-застройщика»:

1) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у «Заказчика» документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта;

2) вправе получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего Контракта;

3) вправе получать оплату за выполненные работы в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта.


^ 4. Сроки выполнения работ и гарантийный период

4.1. Начало производства работ – через ------ день после передачи Заказчиком Заказчику-застройщику объекта для производства работ.

4.2. Срок завершения работ до 30 сентября 2008 г.

4.3. Гарантийный период составляет ________ года, с даты подписания Заказчиком Акта приемки в эксплуатацию объекта.

4.4. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания Контракта до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств.

^ 5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.

5.1. В случае просрочки исполнения "Заказчиком-застройщиком" обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, «Заказчик-застройщик» несет ответственность в размере 0,1 %, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. "Заказчик-застройщик" освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине "Заказчика".

5.2. За ненадлежащее исполнение своих обязательств «Заказчик» несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

5.4. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров, а при не достижении компромисса Арбитражным судом Московской области в установленном порядке.

5.5. При приемке выполненных работ «Заказчик» вправе взыскать с «Заказчика-застройщика» неустойку в размере до 20 % от стоимости работ выполненных с низким качеством.

5.6. В случае установлении фактов использования «Заказчиком-застройщиком» денежных средств не по целевому назначению, «Заказчик-застройщик» в течение пяти банковских дней уплачивает штраф в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на момент предъявления Заказчиком требования по уплате штрафа, от суммы денежных средств, использованных не по целевому назначению.


^ 6. Расторжение контракта.


6.1 «Заказчик» вправе расторгнуть контракт в случаях:

6.1.2. систематического нарушения «Заказчиком-застройщиком» сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ при наличии финансирования более чем на два месяца;

6.1.3. аннулирования любых лицензий необходимых для исполнения настоящего контракта, иных актов государственных органов в рамках действующего законодательства лишающих «Заказчика-застройщика» права произведения работ.

6.2. «Заказчик-застройщик» вправе расторгнуть контракт в случаях:

6.2.1. финансовой несостоятельности «Заказчика» или систематической (более 3-х раз) задержки им авансирования и расчетов за выполнение работ.

6.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.


^ 7. Особые условия контракта.


7.1. «Заказчик» согласовывает с «Заказчиком-застройщиком» включение в фактическую стоимость объектов затраты на услуги «Заказчика-застройщика» в размере 2,5% .

7.2. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

7.3. Заказчик по согласованию с «Заказчиком-застройщиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.


^ 8. Адреса и банковские реквизиты Сторон.


«Заказчик»:


ИНН 5036012200 КПП 503601001 УФК по Московской области (Администрация Подольского муниципального района (Администрация сельского поселения Рязановское л/с 03020050200))

Адрес:142131, Московская область, Подольский район, п.Фабрика 1 мая, д.10.

ИНН 5074031980 КПП 507401001

Расчетный счет 40204810900000002225 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 К/С нет

Расчетный счет 40703810300003000001 в РКЦ г.Подольск БИК 044695000 К/С нет


«Заказчик-застройщик»:


_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


^ 9. Заключительные положения.


Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для «Заказчика», «Заказчика-застройщика» и для отдела по организации размещения муниципального заказа).


^ 10. Подписи сторон

«Заказчик»: «Заказчик-застройщик»:


___________________/ _________________/

М.П. М.П.


Согласованно:


Панкова Т.В. ____________________


Сахаров В.С. ____________________


Казьмина И.В. ___________________


Приложение N 1


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (смета)


к муниципальному контракту № _______ от «________»_________________2008 г.


Комментарии: Заказчик поручает, а «Заказчик-застройщик» принимает на себя выполнение ___________________________________________________________________

с исполнением функций Заказчика-застройщика»


N
п/п

Наименование работ

Кол-во

Применяемые материалы













1.










2.










3.










4.










5.










6.












«Заказчик»: «Заказчик-застройщик»:


___________________/ В.А.Сергеев _________________/

М.П. М.П.





Приложение N 2


^ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН


к муниципальному контракту № _______ от «________»_________________2008 г.



N
п/п

Наименование работ

по этапам

Срок окончания
работ по этапам


1

Монтаж и наладка системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая.


Сентябрь 2008г



«Заказчик»: «Заказчик-застройщик»:


___________________/ В.А.Сергеев _________________/

М.П. М.П.


Приложение N 3


ПРОТОКОЛ


Согласования контрактной стоимости

к муниципальному контракту № _______ от «________»_________________2007г.



N
п/п

Наименование работ

Контрактная стоимость работ (тыс.руб.)










1

Монтаж и наладка системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая.

450

2







…










ИТОГО:

450




в т.ч. услуги «Заказчика-застройщика» 2,5%

от объемов выполненных работ

10,9




в т.ч. НДС 18 %

67




ВСЕГО:

450



Итого контрактная стоимость работ составляет: 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей


«Заказчик»: «Заказчик-застройщик»:


___________________/ В.А.Сергеев _________________/

М.П. М.П.