Реферат: Запрос котировочной цены №27

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ № 27


г. Якутск «19» августа 2010 г.


Уважаемые господа!


Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», (почтовый адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, 58) предусматривает заключить Государственный контракт на оказание услуг: «Поставка запчастей ПАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, МТЗ, УАЗ, Волга для нужд гаража СВФУ».


№

Кат. №

Наименование

Кол-во

1

3205-3407010

Насос ГУР с бачком и шкивом ПАЗ

2

2

3205-1308140-03

Промежутка в сборе ПАЗ

1

3

3205-3400015-01

Механизм рулевого управления ПАЗ

1

4

3205-1309021

Мельница в сборе ПАЗ

1

5

МД-05

Механизм открывание дверей ПАЗ

1

6

53-11-1601185

Муфта выжимного подшипника ГАЗ,ПАЗ

2

7

3205-5206011

Стекло ветровое ПАЗ (левое, правое)

2

8

100-3519200001

Энергоаккумулятор ПАЗ

4

9

3205-3506025

Шланг тормозной передний, задний

20

10

53А-22010-30

Крестовина кардана ПАЗ ГАЗ

10

11

3205-1301010

Радиатор ПАЗ 4-х рядный

1

12

66-01-3003057

Наконечник рулевой тяги левый в сборе

4

13

66-01-3003056

Наконечник рулевой тяги правый в сборе

4

14

2402.3706-10

Трамблер ПАЗ,ГАЗ (без контактный)

3

15

53-1601130-12

Диск сцепления ведомый в сборе

4

16

53-1601090

Нажимной диск с кожухом в сборе

2

17

53А-3003056-01

Наконечник рулевой тяги в сборе правый

5

18

53А-3003057-01

Наконечник рулевой тяги в сборе левый

5

19

52-3502040

Цилиндр колесный зад.тормаза в сборе

6

20

52-3501040

Цилиндр колесный перед.тормаза в сборе

6

21

511-3906562

Головка блока заряженная

2

22

3307-1700010-11

Коробка передач ПАЗ,ГАЗ-53

1

23

66-1307010-Б

Насос водяной в сборе

2

24

СТ230А1

Стартер ГАЗ,ПАЗ

2

25

NGK №18

Свечи ГАЗ,ПАЗ,УАЗ

20

26

306559-П

Подшипник выключения сцепления

3

27

53А-1203211-20

Труба приемная ГАЗ-53 левая

2

28

53А-1203210-10

Труба приемная ГАЗ-53 правая

2

29

130-1203011

Труба приемная левая ЗИЛ

1

30

130-1203010

Труба приемная правая ЗИЛ

1

31

3205-1203011

Труба приемная левая ПАЗ

1

32

3205-1203010

Труба приемная правая ПАЗ

1

33

130-1301010

Радиатор ЗИЛ

1

34

130-2902007-03

Рессора передняя ЗИЛ

2

35

66-2902012-03

Рессора передняя ПАЗ (усиленная)

2

36

53-2912012-03

Рессора задняя в сборе ГАЗ-53

2

37

5312-2913012

Подрессорник ГАЗ-53,3307

2

38

3205-2912012

Рессора задняя ПАЗ (усиленная)

2

39

130-3414011

Тяга продольная рулевая в сборе с сошкой

1

40

3205-3405005

Цилиндр силовой ПАЗ с шаровым пальцем

1

41

50-250-3405046

Шток силового цилиндра

1

42

НШ

Насос НШ-10КА-3Л в сборе

1

43

НШ

Насос НШ-32 универсальный

1

44

130-3003010

Тяга поперечная с наконечниками ЗИЛ

1

45

3205-3003052

Тяга поперечная с наконечниками ПАЗ

2

46

250-1172010

Охладитель наддува ПАЗ

1

47

130-1707010-Б4

Насос водяной ЗИЛ

1

48

32053-3414010

Тяга продольная ПАЗ (Рязань)

2

49

К-135-1107010

Карбюратор для ГАЗ-53,3307,ПАЗ

2

50

3307-2200011

Вал карданный Газ-3307

1

51

53-2200011

Вал карданный ГАЗ-53

1

52

3205-70-2200011

Вал карданный ПАЗ

1

53

3307- 3000100

Шкворень в сборе ГАЗ-3307,53 (к-т 2 шт.)

3

54

3205-3001010

Шкворень ПАЗ

4

55

280114

Подшипник выжим ПАЗ-дизельв сборе

1

56

3307-1601180

Подшипник выжим.ПАЗ,ГАЗ

3

57

53-1000110

Поршневая группа ГАЗ-53 (Кострома)

2

58

245-1000108-А

Поршневая группа Д-245

1

59

ОС-7-2-12

Отопитель автобусный ПАЗ

1

60

3402.3706-10

Трамблер ПАЗ,ГАЗ-53 (бесконтактный)

2

61

АКБ 6СТ55

Аккумулятор залитый АкТех

5

62

АКБ 6СТ60

Аккумулятор залитый АкТех

2

63

АКБ 6СТ77

Аккумулятор залитый АкТех

2

64

АКБ 6СТ140

Аккумулятор залитый АкТех

1

65

АКБ 6СТ190

Аккумулятор залитый

4

66

 

Коробка отбора мощности

1

67

50-1601180

Отводка с подшипником (МТЗ-80,82)

1

68

70У-1301010

Радиатор МТЗ

1

69

72-3400015

Гидроусилитель рулев. управления МТЗ

1

70

Р80-3/4-222

Гидрораспределитель МТЗ

1

71

72-2209010

Опора промежуточная в сборе МТЗ

1

72

72-2203010-А2

Вал карданный в сборе МТЗ

2

73

52-2308063

Вал вертикальный редуктора МТЗ

2

74

52-2308065

Полуось переднего моста МТЗ

2

75

70-1601133

Диск ведомый МТЗ

1

76

70-1601120-А

Диск опорный МТЗ

1

77

70-1601094

Рычаг отжимной (лапка) МТЗ

3

78

50-1601083-Б

Пружина отжимного рычага МТЗ

3

79

МТЗ-80,82

Шарнир левый в сборе (наконечник)

2

80

МТЗ-80,82

Шарнир правый в сборе (наконечник)

2

81

2.2-30х52-1

Манжета

6

82

2.2-75х100

Манжета

4

83

7212/30212

Подшипник

4

84

7507/30212

Подшипник

8

85

4УТНМ-1111005

Топливный насос

1

86

72-1802020

Коробка раздаточная МТЗ

1

87

7515

Подшипник

8

88

807813К2

Подшипник

8

89

7606КУ

Подшипник

8

90

7609КУ

Подшипник

8

91

7517А

Подшипник

2

92

7815А

Подшипник

2

93

7611

Подшипник

2

94

7608А

Подшипник

2

95

127509КА

Подшипник

20

96

 

Цилиндр гидрав.на погрузчик ПКУ-0,8

2

97

31029-2200010

Вал карданный с подесным Волга

1

98

31601-2203010

Вал карданный передний

1

99

31622-2201015

Вал карданный задний

1

100

452-2203010-03

Вал карданный, передний

1

101

3741-2201010

Вал карданный задний

1

102

3151-2201010-10

Вал карданный задний

1

103

261.230 004

Датчик абс. давл. воздуха ( BOSCH )

3

104

232.103 048

Датчик положение распр.вала (BOSCH )

3

105

3151-2203010

Вал карданный передний

1

106

3110-1201008

Глушитель Волга «Крайслер»

1

107

31622-1201010

Глушитель УАЗ-Патриот

1

108

3110-1202008

Резонатор Волга дв.Крайслер

1

109

2217-1202008

Резонатор Соболь

1

110

3102-1201008-03

Глушитель Волга

3

111

3741-1200012-06

Глушитель УАЗ

4

112

406.3906562

Головка цилиндров с клапанами

1

113

421-1003010-43

Головка цилиндров с клапанами УАЗ

1

114

4062.1008025-20

Коллектор выпускной

2

115

409.1011010-02

Насос масляный 409 дв.

1

116

406-1011010-03

Насос масляный

3

117

2410-1000105

Поршневая группа «особого назначения»

2

118

ВК-21-1000105-А4

Поршневая группа «особого назначения»

2

119

420.1006010

Распредвал Волга.УАЗ

2

120

469-00-1700010-95

Коробка передач УАЗ

1

121

 

Бампер ГАЗ-3110 объемный

1

122

3151-40-6100019

Дверь УАЗ-469, передняя левая

1

123

3741-2402020

Главная пара УАЗ (37 зубьев)

2

124

452-2401010-10

Картер заднего моста УАЗ (чулок)

1

125

3110-2402165

Главная пара ГАЗ-3110

2

126

31029-2403011

Дифференциал ГАЗ-31029,3110

2

127

3110-2400012

Мост задний Газ-3110

1

128

3110-2403069

Полуось заднего моста ГАЗ-3110

2

129

3102-2403069-20

Полуось заднего моста ГАЗ-3102

2

130

3110-2403620

Сателлиты ГАЗ-3110. к-т

1

131

4062-1005115

Маховик с ободом 406 дв.

2

132

4173.1005115-30

Маховик с ободом УАЗ, универсальный

2

133

 

Маховик с ободом Волга в сборе дв.Крайслер

1

134

406-1011200-20

Привод масляного насоса

3

135

451-1016010-03

Привод распределителя зажигания

3

136

406-1006015-10

Распредвал 406 дв.

2

137

420.1006010

Распредвал Волга,УАЗ с шестерней

2

138

406-1308080

Ролик натяжной 406 дв.

5

139

 

Ролик натяжной Волга, дв. Крайслер

1

140

 

Устройство натяж.ГРМ(полный) на подшип.1000904 БОН 406

2

141

406-1006040-20

Цепь привода ГРМ (406,верх)

2

142

1004045-01

Шатун Волга 406 дв.

4

143

3110-3101015-01

Диск колеса Волга

4

144

0450-3101015-01

Диск колеса УАЗ R15

4

145

469-1701100

Вал вторичный УАЗ н/о в сборе

1

146

31029-1701025-1

Вал первичный Волга в сборе

1

147

469-1702010-20

Крышка КПП в сборе с/о

1

148

3741-1702010-11

Крышка КПП в сборе н/о

1

149

3741-00-1703010

Кулиса УАЗ (механизм управления переключения передач)

3

150

3161-20-2200010

Вал кард.задний с подвесным подшипником

1

151

31602-1206010

Нейтрализатор УАЗ-ПАТРИОТ

1

152

31602-1202008-1

Резонатор УАЗ

1

153

220603-1202008

Резонатор УАЗ, инжектор

1

154

417.1005011

Вал коленчатый УАЗ под набивку 90 л/с

2

155

4062-1005010

Вал коленчатый ЗМЗ 406 дв.

2

156

406.1000102

К-т коренных вкладышей (ст)

2

157

406.1000104

К-т шатунных вкладышей (ст)

2

158

452-00-1701015

Картер КПП УАЗ с/о

1

159

469-1701015

Картер КПП УАЗ н/о

1

160

3110-1700010

КПП Волга 5-ти ступка

1

161

3102-2804012-01

Бампер ГАЗ-3102 в сборе

1

162

3163-00-2804010

Бампер УАЗ-ПАТРИОТ

1

163

3102-8403269-01

Брызговик переднего крыла левый

1

164

3102-8403268-01

Брызговик переднего крыла правый

1

165

3110-8401408

Брызговик облицовки радиатора

1

166

469-00-8402018

Капот УАЗ, грунтованный

1

167

31029-2915006

Амортизатор задний газовый Арктика

5

168

31029-2905004

Амортизатор передний газовый Арктика

5

169

3151-2905006

Амортизатор УАЗ газомасленный

6

170

3110-2801100-21

Балка подвески Волга

1

171

3102-2904101

Рычаг верхней подвески Волга левый

2

172

3102-2904100

Рычаг верхней подвески Волга правый

2

173

3102-2904011

Рычаг нижний с чашкой левый

2

174

3102-2904010

Рычаг нижный с чашкой правый

2

175

2217-2904101

Рычаг верхний с шарниром левый Соболь

1

176

2217-2904100

Рычаг верхний с шарниром правый

1

177

2217-2904011

Рычаг нижний в сборе левый

1

178

2217-2904010

Рычаг нижний в сборе правый

1

179

3102-1301010-10

Радиатор Волга (3-х рядный 406 дв.)

1

180

 

Радиатор УАЗ-Патриот

1

181

3110-3400014-20

Механизм рулевого управления Волга

1

182

ШНКФ453471.090-40

Насос ГУРА Волга 406 дв.

2

183

ШНКФ453471.125-40

Насос ГУРА Соболь

1

184

417-1307010

Насос водяной УАЗ

3

185

4062.3906629

Насос водяной Волга

3

186

 

Насос водяной Волга (дв.Крайслер)

1

187

ТС107-04

Термостат Волга (87*С)

3

188

ТС118-06

Термостат УАЗ (87*С)

3

189

3110-1101010-10

Бензобак

1

190

К-151С

Карбюратор

1

191

К-151В

Карбюратор

1

192

3160-1109070

Фильтр воздушный

3

193

3105-1017010

Фильтр масляный

5


Просим Вас сообщить Ваши цены в виде ценового предложения на выполнение этого заказа.

Срок поставки товара – 14 календарных дней с момента подписания контракта.

Место поставки товара: РС(Я), г. Якутск, ул. Автодорожная, 10, склады СВФУ.

Ценовое предложение в одном экземпляре на русском языке должно сопровождаться заверенной документацией (Свидетельство ИНН, сертификаты соответствия).

Цена предлагаемых услуг должна быть указана с учетом затрат на транспортные услуги, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000,00 рублей.

Срок заключения контракта: в день размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Источник финансирования: Внебюджетные средства СВФУ.

Оплата производится после заключения и исполнения контракта в российских рублях, в течение 10 дней.

Срок окончания времени подачи котировочных заявок – 25.08.2010г в 11ч00м по адресу: 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Белинского, 58, Учебно-лабораторный корпус, каб. 225, отдел по организации и проведению закупок, тел/факс (4112) 360-952, тел. 496-819, эл.почта: sekretarcom@sitc.ru.



Ректор: Е.И.Михайлова

^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
(котировка цен)


Кому: ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова»

ПОСТАВЩИК:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес, место нахождения, телефон/факс, Е-mail, банковские реквизиты)


ИНН____________________, в лице _________________________________________

(должность, директор)

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку и доставку


(наименование, спецификация, количество и место доставки закупаемой продукции)


на сумму ________________________________________________________________,


подтвержденною прилагаемой таблицей цен, которая является неотъемлемой частью

настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки обеспечить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в место, срок, указанные в запросе на представление цены и согласны с имеющимся в нем порядком платежей. Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.


№ п/п

Наименование товара (работ, услуг)

Ед. изм.

Количество

Сумма всего, в руб. с НДС































Итого:



Руководитель предприятия:_______________ / __________________________

(подпись) (ФИО)

М.П.


КОНТРАКТ №_______
на ______________________________________________


г. Якутск «_____» __________ 20___ г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», в соответствии с переданными Министерством образования и науки РФ функциями по проведению конкурса, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Михайловой Евгении Исаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № __________ от «___» ________20___г. единой комиссии СВФУ на ________________________ и заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


^ I. Предмет Контракта

Предмет Контракта

Поставщик обязуется выполнить обязанности _________________________________, далее Товары, которые передаются Поставщиком в присутствии представителя Заказчика согласно спецификации (приложение №1), являющимися неотъемлемой частью Контракта.

Товары должны соответствовать требованию Заказчика и спецификации Поставщика (приложение №1), которые являются неотъемлемой частью Контракта.

Заказчик обязуется оплатить Поставщику надлежащим образом осуществленную поставку товара в соответствии с Порядком расчетов, вышеизложенным в п.п.4.1.1-4.1.4 Контракта.

Страна происхождения.

В случае если Товары, поставляемые в рамках настоящего Контракта, имеют происхождение за пределами РФ, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что они выпущены в свободное обращение на территории РФ.


^ II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта

Цены на товар устанавливаются в рублях согласно таблице цен Спецификации Поставщика.

Цена Контракта составляет  _____________ (____________________________) рублей 00 копеек, в том числе сумма НДС (18%) __________ (_______________________) рублей 00 копеек соответствии с утвержденной Спецификацией Поставщика (приложение №1).

2.2. Платежи.

2.2.1. Заказчик при наличии бюджетных средств производит платеж за поставленный товар следующим образом:

Оплата производится после заключения и исполнения госконтракта.

Платежи по настоящему Контракту осуществляются в валюте РФ.

2.3. Срок выполнения поставки Товара по настоящему контракту до «_____» _________ .20 ___ года.


III. Права и обязанности сторон

Использование контрактной документации и информации.

Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание Контракта или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

Поставщик не должен, без предварительного письменного согласия Заказчика использовать документы или информацию.

Упаковка.

Поставщик обязуется обеспечить упаковку Товару, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в Заказе на поставку. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствия мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования Товара.

Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета. Каждая единица Товара по каждой позиции должна быть упакована в соответствующую ей тару, включая все запасные части, расходные материалы и принадлежности.

Поставка и документация

Поставщик обязуется передать Заказчику следующую документацию:

- копии транспортных накладных;

- акт сдачи- приемки Товара Заказчика;

- товарные накладные;

Первичные документы находятся у Поставщика и в случае необходимости будут предъявлены компетентным проверяющим органам.

Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Заказчиком, указанным в Задании на поставку, Акта сдачи-приемки Товара.

Поставка Товара по количеству и наименованиям осуществляется на основании Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложения №1).

Страхование

Поставщик вправе за свой счет, без увеличения Цены Контракта, застраховать Товар, поставляемый в соответствии с Контрактом, от порчи или повреждения, связанный с их изготовлением, приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой. Сведения о страховой компании передаются Поставщиком Заказчику.

Транспортировка

Транспортировка Товара до места назначения, указанного в заказе на поставку, включена в Цену Контракта, осуществляется и оплачивается Поставщиком.

Запасные части и расходные материалы

В течение срока гарантийного обслуживания, Поставщик и любой авторизованный им сервисный центр обязуется использовать только запасные части, авторизованные Производителем и Поставщиком.

Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы, наименование, количество и технические параметры которых описаны в спецификации Поставщика.

Гарантия

Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, являются новым, неиспользованным, серийной моделью, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик далее гарантирует, что Товар, поставленный по данному Контракту, в течение гарантийного срока эксплуатации не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленного Товара в условиях, обычных для страны конечного назначения. Товар должен соответствовать спецификации Поставщика.

Поставщик обязуется обеспечить работоспособность всех предлагаемых Товара и включить в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения, данного требования.

Поставщик обязуется предоставить Заказчику контактный телефон, по которому пользователи Товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для информации о выявленных неисправностях в работе Товара. В составе с поставляемым Товаром документов должны быть указаны данные условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов.

Исправление неисправностей, возникших по вине Поставщика, осуществляется в месте, согласованном Поставщиком и Заказчиком в 10-дневный срок. При этом Поставщик несет все связанные с этим расходы.

Все запасные части, предоставленные к поставленному Товару, должны соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к этому виду оборудования.

Исчисление гарантийного периода начинается с даты указанной в технической документации на поставленное оборудование.

Если поставщик не исправит дефект(ы) в срок, Заказчик может применять необходимые санкции в соответствии с законами РФ и указанные в п.п.5.2.1.-5.2.5. под ответственность и за счет Поставщика без какого-либо ущерба любым другим правам, которыми Заказчик может обладать по Контракту в отношении Поставщика.

Срок гарантийного обслуживания, поставленного Товара ______________.

Другие обязательства Поставщика

Поставщик обязуется: подготовить и передать инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию поставленного Товара.


^ IV. Порядок завершения Поставки

Завершение Поставки

При завершении поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки Товара по партии.

После завершения всей поставки Поставщик предоставляет Заказчику Акт сдачи- приемки Товара по Контракту. До предоставления Акта сдачи-приемки по Контракту Поставщик обязан предоставить в оговоренные сроки документы, указанные 3.3.1. и 3.8.1. настоящего Контракта, а также счет-фактуру на Товар.

Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта приемки-сдачи по Контракту обязан направить Поставщику подписанный Акт сдачи-приемки Товара по Контракту или мотивированный отказ.

В случае невыполнения тех или иных обязательств по Контракту, неполноты представленных отчетных документов сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) дней после получения Акта сдачи-приемки Товара по Контракту.

Если при завершении поставки будет выявлена необходимость проведения доработок или изменения отдельных условий Контракта, то по требованию Заказчика эти работы производятся по дополнительному соглашению Сторон с указанием срока их выполнения и стоимости.



^ V. Ответственность сторон.

5.1. Просрочка исполнения Контракта Поставщиком

Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком в соответствии со Спецификацией на поставку.

Если в период выполнения Контракта возникнут обстоятельства, которые Поставщик или его субподрядчик(и) не смогут предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременной поставки Товара, Поставщик обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик обязуется, как можно скорее, оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения Контракта Поставщиком с уплатой неустойки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3.1. настоящего Контракта. Продление срока выполнения Контракта должно быть оформлено сторонами в письменном виде путем внесения изменений в текст Контракта.

Неисполнение условий Контракта, возмещение убытков, неустойка

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику за исключением причин, указанных в п.5.1.2.

Заказчик может в течение 30 рабочих дней письменно предъявить претензии поставщику и потребовать срочного и надлежащего выполнения обязательств по Контракту или возврата денежных средств.

В случае нарушения Поставщиком существенных условий настоящего Контракта Заказчик прекращает финансирование Контракта и требует бесспорного возвращения перечисленных средств в неисполненной части, а настоящий Контракт считается расторгнутым.

В случае, использования Поставщиком полученных от Заказчика средств не по назначении, Поставщик возвращает Заказчику в бесспорном порядке полученную и нецелевым образом использованную сумму средств по Контракту в недельный срок со дня получения претензии.

В случае, некомплектной поставки или поставки Товара, не соответствующих Спецификации Поставщика по качеству, комплектности, техническим характеристикам, условиям эксплуатации, Поставщик обязан в сроки, оговоренные настоящим Контрактом или дополнительными соглашениями к нему, а также претензионными письмами Заказчика, заменить это Товар по требованию Заказчика или Грузополучателя или вернуть затраченные на них средства (возместить убытки) с уплатой в размере 50% от стоимости недопоставленной, несоответствующей требованиям оборудование в соответствии с законом о поставке.

В случае, если Поставщик не может поставить часть или весь Товар в сроки, предусмотренные Контрактом, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Контракта вычитает из Цены Контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную пяти десятым процента (0,5%) от цены задержанного Товара за каждую неделю просрочки до момента фактической поставки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3.1. настоящего Контракта. Указанный вычет из Цены Контракта производится путем уменьшения суммы ближайшего(их) платежа(ей) на сумму неустойки, либо, при недостаточности средств, путем взыскания средств по Гарантии обеспечения выполнения контракта. Максимальная сумма вычитаемого процента – 8% (восемь процентов). После достижения этого максимума Заказчик рассматривает вопрос о расторжении Контракта в соответствии с пунктом 6.3.1. настоящего Контракта. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по Контракту.

Поставщик может быть освобожден от уплаты неустойки, если Заказчик признает причину просрочки исполнения уважительной, и стороны договорятся о продлении сроков выполнения Контракта без применения неустоек.


^ VI. Другие условия

Внесение поправок в Контракт

Изменение условий и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями к Контракту, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон, считаются неотъемлемыми частями Контракта и вступают в силу от даты регистрации соглашения в Северо-Восточном федеральном университете.

Передача прав

Поставщик имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту, лишь при наличии предварительного письменного согласия Заказчика.

Непреодолимая сила

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств, в 3-хдневный срок.

При возникновении непреодолимой силы Поставщик обязуется незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких условиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик обязан продолжить выполнение своих обязательств по Контракту, насколько это целесообразно, и обязан вести поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от наступления непреодолимой силы.

Расторжение Контракта

Стороны имеют право в расторгнуть контракт по согласованию сторон или по решению суда в случае существенного нарушения условий Контракта контрагентом.

Существенным нарушением условий Контракта Поставщиком являются:

- поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных Контрактом или в течение периода продления этого Контракта.

6.4.1.2. Существенным нарушением условий Контракта Заказчиком являются:

- неоднократное нарушение сроков оплаты Товара;

- неоднократная невыборка Товара.

Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется без выплаты компенсации и возврата Гарантии выполнения контракта Поставщику при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком.

В случае расторжения Контракта Заказчиком в силу его нецелесообразности, Заказчик обязан направить Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть указано, что такое расторжение целесообразно для Заказчика, оговариваться объем аннулированных контрактных обязательств Поставщика, а также дата вступления в силу такого расторжения.

Товар, уже произведенный и готовый к отправке в течение 30 (тридцати) дней после получения Поставщиком уведомления о расторжении, должны быть приняты Заказчиком или Грузополучателем на условиях и по ценам Контракта. В отношении остального оборудования Заказчик может сделать следующий выбор:

- потребовать изготовления и поставки любой их части на условиях и по ценам Контракта; и (или)

- отказаться от оставшегося Товара и выплатить Поставщику неустойку в размере 8% от их стоимости.

6.5. Решение спорных вопросов

Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между сторонами по Контракту или в связи с ним в процессе прямых неофициальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров, в процессе обмена претензионными письмами и официальных переговоров с составлением протоколов разногласий.

Если в ходе официальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор, любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд для разрешения, возникшего спора.

Уведомления

Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде письма или телеграммы, телекса или факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58, СВФУ.

Адрес Поставщика для направления уведомлений: __________ ____________________________________________________________________

Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в зависимости оттого, какая из этих дат наступит позднее.

Перечень приложений.

Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Спецификация Поставщика (приложение №1)


VII. Срок действия контракта и юридические адреса сторон

Вступление Контракта в силу и срок действия Контракта

Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения своих взаимных обязательств.

Юридические адреса и реквизиты сторон:




Заказчик:

Поставщик:

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова»

Адрес: 677000, РС(Я), г.Якутск, ул. Белинского, 58

Банковские реквизиты:

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО г.Якутск

ИНН 1435037142

КПП 143501001

БИК 049805770

Р/с 40503810200000000001

К/с 30101810300000000770

Банк плательщика: ГРКЦ НБ РЕСП. САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ г.ЯКУТСК





^ Ректор Поставщик

_________________ Е.И. Михайлова _____________ ______________

«___» ________ 2010 г. «____»________2010г.

Приложение 1

к Госконтракту №________

от «___» __________20____г.


^ Спецификация Поставщика:



№

Наименование товара

ед. изм

кол-во

Цена за един

сумма