Реферат: Извещение о проведении открытого аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона


Министерство обороны Российской Федерации, от имени Российской Федерации в лице начальника Управления государственного заказа Министерства обороны Российской Федерации Андреевой Маргариты Юрьевны, действующей на основании доверенности, выданной Министром обороны Российской Федерации 27 февраля 2009 г. № 207/454 (далее – Государственный заказчик), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения государственного контракта на проектные и производственные работы по сохранению объекта культурного наследия – разработка проектной документации по реставрации и восстановлению Никольского Морского собора в г. Кронштадте (Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца) по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь д. 5.


^ 1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.


2. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ:

Наименование: Министерство обороны Российской Федерации (Управление государственного заказа Министерства обороны Российской Федерации)

Место нахождения: г. Москва, ул. Знаменка, д. 19.

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.23.

Адрес электронной почты: ugz-mo@mail.ru.

Номер контактного телефона: 8(499)- 244-54-94, 244-63-47, 244-62-76

Контактное лицо: Шинкаренко Сергей Геннадьевич, Кремлёв Дмитрий Юрьевич, Синицкий Александр Александрович.


^ 3. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:

Проектные и производственные работы по сохранению объекта культурного наследия – разработка проектной документации по реставрации и восстановлению Никольского Морского собора в г. Кронштадте (Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца) по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь д. 5.

^ 4. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА:


60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.


5. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Работы выполняются по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., д. 5.


^ 6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:

Документация об аукционе размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Полный комплект документации об аукционе в письменной (печатной) форме или в форме электронного документа может быть получен на основании заявления заинтересованного лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Государственным заказчиком.

Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

^ 7. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

Аукцион будет проводиться « » ______________2009 г. в ____ часов 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.23 (зал проведения торгов)


^ 8. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ:

Не предоставляются


^ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

Начальник Управления государственного заказа

Министерства обороны Российской Федерации

____________ __М.Андреева___


«___» __________ 2009 г.






УТВЕРЖДАЮ


^ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

Начальник Управления

государственного заказа

Министерства обороны Российской Федерации


___________________ М. Андреева





« » 2009 г.



^ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на проектные и производственные работы по сохранению объекта культурного наследия – разработка проектной документации по реставрации и восстановлению Никольского Морского собора в г. Кронштадте (Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца) по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь д. 5.


г. Москва

^ 1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ,

ОФОРМЛЕНИЮ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой);

2) сведения о качестве работ;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платёжное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленным законодательством:

копии действующих лицензий:

- лицензия на проектные и изыскательские работы;

- лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

^ Инструкция по заполнению Заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа1(примерная форма приведена в Приложение № 2 к документации об аукционе).

В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п. 2-4 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».

В случае если участник размещения заказа планирует принять участие в аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно.

Рекомендуется включать в состав заявки на участие в аукционе документы, подтверждающие отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам бюджет любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


^ Инструкция по оформлению заявки на участие в аукционе

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.


^ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

Обязательные требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона, а именно, наличие лицензий, установленных в разделе 1 документации об аукционе.

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.


^ Требования, установленные Государственным заказчиком.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.


^ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК.

Участник размещения заказа описывает выполняемые работы, являющиеся предметом аукциона, их количественные и качественные характеристики в соответствии с потребностями Государственного заказчика, указанными в Приложении № 3 к документации об аукционе (задание на проектные и производственные работы по сохранению объекта культурного наследия – разработка проектной документации по реставрации и восстановлению Никольского Морского собора в г. Кронштадте (Кронштадского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца) по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь д. 5)


^ 4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ.

Не установлены.


5. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Работы выполняются по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., д. 5.

Начало выполнения работ: с момента заключения Государственного контракта.

Срок выполнения работ: не более 12 месяцев с момента заключения государственного контракта.

Условия выполнения работ: в соответствии с Государственным контрактом (приложение № 1 к документации об аукционе)

^ 6. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.

Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ указаны в проекте государственного контракта (Приложение № 1 к документации об аукционе).


^ 7. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКАЗА.

Финансирование заказа осуществляется за счет средств федерального бюджета.


8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

^ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА).

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта, должны быть включены в общую цену государственного контракта, предлагаемую участником размещения заказа.


^ 9. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ С ИСПОЛНИТЕЛЯМИ.

Российский рубль.


10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ

^ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.23 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 10 часов 00 минут

« »______________2009 г. - такие заявки подаются перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу г. Москва, ул. Большая

Пироговская, д.23 (зал проведения торгов).

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируются Государственным заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Государственный заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.


^ 11. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Для отзыва заявки на участие в аукционе участник размещения заказа подает соответствующее заявление. Заявление об отзыве заявки, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени участника размещения заказа, и заверяется печатью организации.


^ 12. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Государственному заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Государственный заказчик направляет разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Государственному заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.


^ 13. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.


60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.


14. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА («ШАГ АУКЦИОНА»).

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене государственного контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену государственного контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены государственного контракта.


^ 15. МЕСТО, ДЕНЬ И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу Государственного заказчика: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.23

в 11 часов 00 минут « » 2009 г.


^ 16. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.

Аукцион будет проводиться по адресу Государственного заказчика: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.23 (зал проведения торгов) « » __________2009 г. в ___ часов 00 минут


^ 17. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ

АУКЦИОНА ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект государственного контракта, составляет не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не более чем двадцать дней со дня подписания указанного протокола.


18. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, СРОК И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАКОЙ ЗАЯВКИ, РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет: 3 000 000 (три миллиона) рублей (5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены государственного контракта).

Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется до подачи заявки на участие в аукционе.

Реквизиты счета, для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

^ Получатель: Управление Федерального казначейства по г. Москве (Министерство обороны Российской Федерации л/счет 05731А15570)

Банк Получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, Москва, счет № 40302810800001000079, ИНН 7704252261, КПП 770401001, БИК 044583001

В назначении платежа следует указать: «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе «№_______ на ПИР собора». НДС не облагается.

^ 19. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.

Обеспечение исполнения государственного контракта составляет:

18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей (тридцать процентов от начальной (максимальной) цены государственного контракта).

Государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона либо участником размещения заказа, признанным единственным участником аукциона безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по государственному контракту или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящем пункте способов определяется таким участником самостоятельно.

В случае необходимости предоставления победителю аукциона либо участнику размещения заказа, признанному единственным участником аукциона, аванса обеспечение исполнения государственного контракта представляется им не менее чем в размере испрашиваемого аванса.

Если участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения государственного контракта не требуется.


Приложение № 1

к документации об аукционе


ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___

на проектные и производственные работы по сохранению объекта культурного наследия – разработка проектной документации по реставрации и восстановлению Никольского Морского собора в г. Кронштадте (Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца) по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь д. 5.

г. Москва «___» _______________ 2009г.


Министерство обороны Российской Федерации от имени Российской Федерации, в лице Министра обороны Российской Федерации ______________________, действующего на основании Положения о Министерстве обороны Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. N 1082), именуемое в дальнейшем “Государственный заказчик”, Федеральное казенное предприятие “Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации”, в лице руководителя ______________________________________________________ «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генпроектировщик», cо второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:


^ Определения и понятия

В Контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:

Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат – документы, оформленные Генпроектировщиком, проверенные и подписанные Заказчиком, подтверждающие выполнение работ (этапа) Генпроектировщиком.

^ График выдачи Проектной документации – документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определен срок выполнения работ по Контракту, в том числе определены сроки выполнения отдельных этапов работ (Приложение к Контракту).

^ Государственный контракт - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Контракта, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Контракта.

^ Цена государственного контракта – цена, определенная в установленном порядке в соответствии с результатами торгов (в форме аукциона), на основании протокола ______________ от ______ № ____.

Недостатки - допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и строительных нормах и правилах.

Объект – Никольский Морской собор в г. Кронштадте (Кронштадтский Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца), г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., д. 5

Представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Контрактом.

Представитель Генпроектировщика – лицо, назначенное и уполномоченное Генпроектировщиком для выполнения задач, определенных Контрактом.

^ Проектная документация – документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту, включающая в себя изыскательскую и инженерно-геологическую документацию, сводный сметный расчет, проекты планировки и межевания, положительные результаты общественных слушаний. Проектная документация выполняется в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы, получения разрешения на производство строительно-монтажных работ по Объекту, последующей разработки Рабочей документации.

^ Рабочая документация – документация, разработанная на основании утвержденной Проектной документации и предназначенная для проведения строительно-монтажных работ.

Работы - весь объем работ, соответствующий условиям Контракта, приложениям и дополнительным соглашениям к нему, положениям (в том числе рекомендуемым) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, подлежащих выполнению Генпроектировщиком. Работы могут также означать отдельные части (виды) вышеуказанных работ там, где это требуется по смыслу Контракта. Результатом работ по Контракту является Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы.

«Дни» - календарные дни.

«Рабочие дни» - календарные дни без учета праздничных и выходных дней.

Этап работ – оговоренный Сторонами объем работ в пределах оговоренной Сторонами части проектных работ, выделяемый в Графике выдачи Проектной документации для целей промежуточного контроля за исполнением сроков работ с выделением стоимости этих работ из общей стоимости Контракта. Приемка Заказчиком Этапа работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ и является основанием для оплаты принятого этапа.

Определения, употребляемые в Контракте в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

^ ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1 По настоящему Контракту Государственный заказчик - осуществляет финансирование, Заказчик – обеспечение выполнения проектных и производственных работ по сохранению объекта культурного наследия – разработка проектной документации по реставрации и восстановлению Никольского Морского собора в г. Кронштадте (Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца) по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная площадь д. 5.

Генпроектировщик обязуется выполнить Работы на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Генпроектировщик ознакомлен с заданием на проектирование и исходными данными на выполнение Работ и не имеет замечаний, увеличивающих цену Контракта и сроки выполнения Работ по Контракту.

Заказчик обязуется обеспечить приемку Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Государственный заказчик обязуется оплатить выполненные Генпроектировщиком Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Основанием для заключения Контракта является протокол ___________________ от _______ 200_ г. № _______.




^ ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Контракта составляет ________ (прописью) рублей, в том числе НДС 18% -_______ рублей, в том числе по этапам:

I этап – (30 % от общей цены Контракта) сбор исходных данных, выполнение исследовательских и изыскательских работ - ____ рублей, в том числе НДС 18% -____ рублей;

II этап – (60% от общей цены Контракта) разработка Проектной документации, включая ее представление на рассмотрение в государственную экспертизу -____ рублей, в том числе НДС 18% -____ рублей;

III этап – (10% от общей цены Контракта) устранение замечаний и получение положительного заключения государственной экспертизы -____ рублей, в том числе НДС 18% -____ рублей.

3.2 В цену Контракта включена стоимость всех затрат Генпроектировщика, необходимых для выполнения Работ по Контракту, в том числе:

стоимость исследовательских, изыскательских и инженерно-геологических работ, включая затраты на необходимые исследования, лабораторные заключения и сбор исходных данных;

стоимость разработки Проектной документации, затраты на необходимые согласования;

стоимость пробной забивки свай и испытания их несущей способности;

стоимость прохождения государственной, а в необходимых случаях, экологической экспертиз;

стоимость согласования проектов планировки и межевания.

Цена Контракта может быть изменена исключительно в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Контракту.

3.3 Оплата Работ I-го Этапа производиться в следующем порядке: Государственный заказчик вправе произвести авансирование Генпроектировщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Окончательный расчет по Работам I-го Этапа производиться в течение 10 (десяти) календарных дней после завершения Работ I-го Этапа и представления Генпроектировщиком документов, подтверждающих объемы и стоимость выполненных Работ I-го Этапа и счета.

Оплата Работ II-го Этапа производиться в течение 10 (десяти) календарных дней после разработки Проектной документации, включая ее представление на рассмотрение в государственную экспертизу, а также представления Генпроектировщиком документов, подтверждающих объемы и стоимость выполненных Работ II-го Этапа и счета.

3.5 Оплата Работ III-го Этапа производится в течение 10 (десяти) календарных дней после устранения замечаний и получение положительного заключения государственной экспертизы, а также представления Генпроектировщиком документов, подтверждающих объемы и стоимость выполненных Работ III-го Этапа, счета и акт выполненных работ.

3.6 Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Генпроектировщиком обязательств по Контракту.


^ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Генпроектировщик обязуется сдать Заказчику разработанную Проектную документацию (Этапы Работ) по Объекту в соответствии с Графиком выдачи Проектной документации, но не позднее 1 октября 2010 года.

В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в График выдачи Проектной документации, которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения Этапов Работ, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Контракту.

Генпроектировщик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом он не вправе требовать увеличения цены Контракта.

При уменьшении бюджетных средств ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны руководствуются требованиями статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.




^ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

Государственный заказчик имеет право:

Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных по Контракту.

Участвовать в установленном порядке в согласовании и утверждении разработанной Проектной документации.

Контролировать ход разработки Проектной документации и соблюдение Сторонами Контракта его условий.

Государственный заказчик обязан:

Обеспечивать финансирование Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Производить окончательный расчет за выполненные по Контракту Работы.

Иметь иные права и обязанности, определенные настоящим Контрактом.

^ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик имеет право:

6.1.1. Осуществлять контроль за принимаемыми Генпроектировщиком техническими и инженерными решениями, закладываемыми им в Проектную документацию. В необходимых случаях требует от Генпроектировщика выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения закладываемых в Проектную документацию технических и инженерных решений.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Передать Генпроектировщику утвержденное в установленном порядке задание на проектирование и сформулированные исходные данные, зависящие от Заказчика.

6.2.2. Принимать от Генпроектировщика разработанную им или его субподрядчиками документацию в соответствии с Этапами, предусмотренными в Графике выдачи Проектной документации.

6.2.3. Осуществлять приемку выполненных Генпроектировщиком Работ (Этапов) в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения по накладной разработанной документации.

6.2.4. После приемки Работ направлять Генпроектировщику подписанный акт о приемке выполненных работ (Этапа) или мотивированный отказ от приёмки, который должен содержать перечень необходимых доработок.

6.2.5. Передавать Государственному заказчику принятые Этапы Проектной документации на оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

6.2.6. Оказывать содействие Генпроектировщику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

6.2.7. Согласовывать с Государственным заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.

Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в др


Приложение к государственному контракту № _ от «____» __________ 200_г.


^ График выдачи проектной документации


«Государственный заказчик» «Заказчик» «Генпроектировщик»


_________________ _______________ __________________

(ФИО) (ФИО) (ФИО)


^ Приложение № 2 к документации об аукционе

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ



Бланк организации
Дата, исх. номер

Указывается должность и
Ф.И.О. начальника заказывающего органа,
в чей адрес направляется обращение



^ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения государственного контракта ____________________________________________________________________.

указывается наименование предмета аукциона (лота)


1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону нормативные правовые акты Российской Федерации
__________________________________________________________________

фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа

__________________________________________________________________

сведения об организационно-правовой форме

__________________________________________________________________

место нахождения

__________________________________________________________________

почтовый адрес

__________________________________________________________________

номер контактного телефона


сообщает о согласии участвовать в аукционе.

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и влияющими на стоимость работ.

3. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении ____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене государственного контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать государственный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

5. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать государственный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, либо по согласованной с нами и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

6. Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН _________________, КПП _______________, ОГРН _________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________


^ Руководитель участника размещения зака