Реферат: Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ:



Начальник

ГУ РС(Я) Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Хангаласского улуса

_______________________Ким У.С.

« ___ » ______________ 2011 г.


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



на право заключить государственный контракт на строительство объекта «под ключ»:

Здание конторы ГУ РС (Я) «Управления ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Хангаласского улуса».

адрес, где будет проводиться строительство

^ Республика Саха (Якутия) Хангаласский улус г. Покровск ул. Ярославского,42.


г. Покровск

2011 год

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с размещением заказов. ^

Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме.
Общие сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме


1.

Информация о Заказчике

1.1.

Наименование заказчика

ГУ РС(Я) Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Хангаласского улуса

1.2.

Контактная информация.

678000, Республика Саха (Якутия), г.Покровск, Хангаласский улус, ул.Ярославского 42.

Факс 8 41144 43-1-39, тел. 8411 44 43-7-37

Электронная почта hangal@vetsakha.ru

Контактное лицо: Николаев Александр Васильевич, Ким Ульяна Семеновна.

1.3.

Источник финансирования

Бюджет Республики Саха (Якутия)

Внебюджетные средства

2.

Информация об аукционе в электронной форме

2.1.

Предмет аукциона

Строительство объекта «Здание конторы ГУ РС (Я) Управления ветеринарии с ВИЛ Хангаласского улуса»

2.2.

Место и сроки

поставки товара

Место проведения работ: 678000, Республика Саха (Якутия), г.Покровск, Хангаласский улус, ул.Ярославского 42

Срок проведения работ: не более 1 года 5 месяцев с момента заключения государственного контракта

2.3.

Форма, сроки и порядок оплаты

Безналичный расчет, перечислением, без авансирования, денежные средства выплачиваются по факту выполнения работ (этапа работ), согласно выставленным счетам, счетам-фактурам, подписанным актам приемки-сдачи работ (этапа работ) - формам КС - 2, КС - 3, по мере поступления финансирования из бюджета РС(Я).

2.4.

Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет: 7002760,00 руб (семь миллионов две тысячи семьсот шестьдесят рублей) рублей

В стоимость включены все необходимые налоги и сборы, доставка материалов, рабочих до места назначения, указанного в п. 2.2 и разгрузка, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Исполнителем всех обязательств по государственному контракту.

Цена государственного контракта, предлагаемая Участниками аукциона, также должна включать в себя вышеуказанные расходы.

2.5.

Шаг аукциона

от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены государственного контракта.

2.6.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

29.04.2011 г.

2.7.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

24.05.2011 г.

2.8.

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме.

27.05.2011 г.

2.9.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

5% от начальной (максимальной) цены государственного контракта, это 350138 (триста пятьдесят тысяч сто тридцать восемь) рублей.

2.10.

Размер обеспечения исполнения государственного контракта срок и порядок его предоставления.

Непредусмотрен.

2.11

Адрес электронной торговой площадки

www.etp-micex.ru

2.12

Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.

Наличие выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:


5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах

^ 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

^ 10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

^ 16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

^ 17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

^ 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

^ 20. Устройство наружных электрических сетей

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

^ 24. Монтажные работы

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации



Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

Все цены и суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях.


^ Требования к участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме;

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не принято;

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае если участник размещения заказа не соответствует указанным требованиям, его заявка отклоняется.

В случае установления факта несоответствия победителя (либо при уклонении победителя аукциона участника размещения заказа с которым заключается такой договор) указанным требованиям, Заказчик обязан отказаться от заключения договора.


^ Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению.

1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

2. ^ Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Техническое задание), и товарный знак предлагаемых товаров (материалов) при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;


Несоответствие первой части заявки, вышеуказанным требованиям является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе.


3. ^ Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом электронного аукциона, и такие требования предусмотрены настоящей документацией;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства.

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено настоящей документацией (Сертификат СРО на данные виды работ);

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

4. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

6. Поступление указанной в пункте 5 настоящей статьи заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

7. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета (лота) аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа, а так же иные документы в составе заявки на участие в аукционе должны быть написаны на русском языке. Предоставленная участником размещения заказа в заявке на участие в аукционе информация должна быть полной, достоверной, не допускающей возможности ее двусмысленного толкования.

Несоответствие первой и второй части заявки, вышеуказанным требованиям является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе и отклонении вторых частей заявок.


^ Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

^ Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику.

2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного в части 1 настоящей статьи запроса заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.


Заключение

Вся информация, касающаяся процедур аккредитации участника размещения заказа, проведения открытого аукциона в электронной форме и другая не урегулированная настоящей документацией, содержится в Федеральном законе № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и регламентах электронных торговых площадок.


^ ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

г.Покровск «___» ___________ 201 __г.


Государственное учреждение РС (Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ Хангаласского улуса», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника, действующего на основании Устава от 09 сентября 2008 года, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт), на основании Протокола заседания Единой комиссии Государственного учреждения РС (Я) «Управления ветеринарии с ВИЛ Хангаласского улуса» № ________ от «___» ____________ 2011г. о нижеследующем:

^ 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту Здание конторы ГУ РС (Я) «УВ с ВИЛ Хагаласского улуса» (под «ключ»)

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все строительно-монтажные и прочие работы и услуги по Объекту, указанные в Приложении № 1, являющейся неотъемлемой частью Контракта, собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций.

^ 2. Стоимость работ

2.1 Стоимость выполняемых работ по настоящему Контракту составляет: _________________ (__________________) рублей, в том числе НДС (18%) ______________руб.

2.2. В стоимость работ включены все расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг), все налоги, пошлины и прочие сборы и расходы, которые Подрядчик будет оплачивать в соответствии с условиями Контракта.


^ 3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ, оговоренных настоящим Контрактом, определяются графиком производства работ (Приложение №2).

3.2. Срок начала строительства Объекта исчисляется с даты двустороннего подписания Контракта.

3.3. Срок окончания выполнения работ Подрядчиком – «07» ноября 2011г., с приемкой Объекта по акту приемки законченного строительством Объекта (формы КС-11), с получением заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

3.4. Срок исполнения Контракта – «1» ноября 2012 г.


^ 4. Оплата работ и взаиморасчеты

4.1. Аванс не предусмотрен.

4.2. Заказчик не позднее, чем через 10 дней после подписания им акта о приемке выполненных работ №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3 и акта приемки обусловленного Контрактом выполненного этапа работы обязуется оплатить Подрядчику стоимость принятых Заказчиком по акту работ, в случае, если Подрядчик произвел работы в пределах согласованного с Заказчиком годового лимита капитальных вложений в соответствии с Республиканским бюджетом РС(Я) и (или) внебюджетных источников, при наличии подтверждающих документов на поставку строительных материалов и заключения Подрядчиком комплексного страхования строительно-монтажных рисков, согласно раздела 16 настоящего Контракта.

4.3. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику по контрактной цене, установленной по Объекту в разделе 2 Контракта.

4.4. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком после завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, выполнения гарантийных обязательств на основании акта приемки, оформленного в установленном порядке, а также после предоставления Заказчику исполнительно-техническую документацию на выполненные работы.

4.5. Оплата производится из внебюджетных средств Заказчика, выделенных на строительство Объекта.

4.6. При изменении финансирования бюджетных источников и (или) внебюджетных источников по Объекту сумма лимита корректируется Дополнительным соглашением.


^ 5. Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

5.1. Приступить к работе в течении 5 дней со дня подписания Контракта

5.2. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, иными нормативными документами в строительстве.

5.3. Выполнить работы в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2), являющейся неотъемлемой часть Контракта.

5.4. Отчет об объёмах выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 представлять Заказчику не позже 20 числа текущего месяца. Допускается объёмы выполненных работ предъявлять неоднократно в течение месяца. Все виды работ, предусмотренные аукционной заявкой Подрядчика и утверждённым графиком производства работ должны быть выполнены в полном объёме.

5.5. Подрядчик при проведении скрытых видов работ и в иных необходимых случаях обязан вызвать представителя Заказчика и проектной организации.

5.6. При выполнении скрытых работ без оформления соответствующих актов по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть работ и восстановить их за свой счет. При отсутствии актов на скрытые работы и актов промежуточной проверки ответственных конструкций Подрядчик заказывает обследование несущих конструкций в организации, имеющей соответствующий допуск, и оплачивает затраты на обследование несущих конструкций Объекта с составлением соответствующего заключения за свой счёт.

5.7. За два дня до начала приемки работ письменно известить Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых предшествующих работ.

5.8. Устранять замечания в сроки, установленные предписаниями инспектирующих и контролирующих органов, уполномоченных на осуществление соответствующего надзора, и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении недостатков и замечаний. Извещать Заказчика об устранении замечаний не позднее 3 дней до истечении сроков, указанных в предписаниях с предоставлением соответствующего акта об устранении замечаний.

5.9. Обеспечить:

- предоставление Заказчику в течении 15 дней со дня подписания Контракта, локальные сметные расчеты на контрактную стоимость Объектов, предусмотренных в документации об аукционе.

- предоставление на утверждение Заказчику перед началом производства работ проект производства работ (ППР);

- производство работ в полном соответствии с проектной документацией, календарным графиком производства работ, строительными нормами и правилами, в том числе СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- контроль за качеством применяемых строительных материалов, проверку наличия у исполнителя работ, поставщика документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) применяемых материалов, изделий и оборудования, обеспечение документированных результатов входного контроля, результатов лабораторных испытаний;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе строительства, при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, не допуская продолжения работ до составления актов об устранении этих недостатков;

- обеспечить ежедневное и своевременное ведение исполнительной документации и предоставлять один раз в месяц на контрольную проверку Заказчику;

- безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды.

5.10. Заблаговременно, но не позднее, чем за 15 рабочих дней, уведомить Заказчика о начале этапа работ, о завершении этапа, об окончании строительства (реконструкции Объекта), в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ при осуществлении строительства (реконструкции) предусмотрен государственный строительный надзор.

5.11. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.

5.12. Возвести собственными силами за счет собственных средств в соответствии с утвержденным ПОС все временные сооружения.

5.13. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом за счет собственных средств до сдачи Объекта в эксплуатацию, в том числе нести все эксплуатационные затраты до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Объекта на баланс эксплуатирующей организации.

5.14. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и техники безопасности, соблюдению пожарной безопасности в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03», рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

5.15. Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.16. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

5.17. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результата выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.18. Зарегистрироваться в налоговом органе по месту нахождения Объекта и оплачивать все связанные с этим налоги.

5.19. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

5.20. Нести ответственность за оплату всех взимаемых налогов и сборов, как в федеральный бюджет, так и в республиканский и местный, а также за иностранных граждан, привлекаемых Подрядчиком для работы на Объекте.

5.21. В первоочередном порядке формировать персонал из граждан, состоящих на учете на бирже труда Республики Саха (Якутия) и организовывать их обучение.

5.22. В случае привлечения иностранных граждан для строительства Объекта, обязуется оплатить проезд, питание, регистрацию в УФМС РФ по PC(Я), проживание, медицинский осмотр и медицинскую страховку.

5.23. В случае возникновения необходимости проведения внеплановых совещаний или консультаций по инициативе Подрядчика, он оплачивает все командировочные затраты, которые понесет Заказчик.

5.24. Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работ.

5.25. Обеспечить на период строительства получение технических условий на инженерное обеспечение строительной площадки, с оплатой за потребление ресурсов до сдачи Объекта.


5.26. Обеспечить вынос инженерных коммуникаций попадающих в зону строительства.

5.27. Осуществлять выплаты, предусмотренные проектом по разделу «Охрана окружающей среды».

5.28. Обеспечить качество выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, техническим условиям и подтвердить предоставлением Заказчику следующей технической документации:

- заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованием технических регламентов и проектной документации;

- технические и кадастровые паспорта на законченный строительством Объект;

- заключение органов (допуски) Ростехнадзора, Энергонадзора, Роспотребнадзора и других контролирующих и надзорных органов;

- акты замеров температурных режимов грунтов оснований, согласно проектной документации, но не менее 4-х замеров в год;

- топографические съемки, законченных строительством наружных инженерных коммуникаций и других законченных строительством объектов, согласно Контракта, согласованных с архитектурой МО;

- вынос и закрепление осей строительства Объекта;

5.29. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.30. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, копии Устава и договора субподряда.

5.31. Предусмотреть участие в строительстве Объекта молодежных студенческих отрядов. Представ Заказчику копии договоро

^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство объекта «под ключ» «Здание конторы ГУ РС (Я) Управления ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Хангаласского улуса».

адрес где будет проводиться строительство

Республика Саха (Якутия) Хангаласский улус г. Покровск ул. Ярославского,48.


№ поз.

Наименование работ и затрат,

Единица измерения

Количество

1

2

3




Раздел 1. Общестроительные работы







ФУНДАМЕНТЫ




1.

Монтаж фундаментов из стальных электросварных труб диаметром 219 мм, 100 м

0.964

2.

Устройство ленточных фундаментов бетонных, 100 м3

0.079649539

3.

Гидроизоляция фундаментов горизонтальная, 100 м2

0.3856

4.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 4 км. (класс груза 1), т

43.344

5.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3

0.32256

6.

Устройство бетонной отмостки, 100 м3

0.0328




СТЕНЫ




7.

Установка элементов каркаса (стойки, подкосы, обвязка) из брусьев, м3

25.092

8.

Диагональная обшивка с прозорами досками обрезными или необрезными толщиной 25 мм, 100 м2

4.6974

9.

Утепление стен плитами из пенопласта полистирольного в один слой, 100 м2

4.6974

10.

Утепление стен плитами из пенопласта полистирольного добавлять на каждый последующий слой, 100 м2

9.3948

11.

Поставка и установка влаговетроизоляционного слоя, 100 м2

4.6974




ПЕРЕКРЫТИЯ




12.

Устройство перекрытий междуэтажного и чердачного с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из щитов с прокладкой изоспана и утеплением базалитом, 100 м2

4.5472

13.

Установка связующих балки перекрытия элементов из брусков 50х50 мм, м3

2.376

14.

Устройство лестниц внутренних с подшивкой досками обшивки, м2

7.2

15.

Устройство лестниц пожарных без подшивки, м2

10.8




КРОВЛЯ




16.

Установка стропил, стоек, подкосов из брусьев, м3

5.25

17.

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2

3.15

18.

Устройство кровли из металлочерепицы или эквивалент ( с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля, 100 м2

3.15

19.

Устройство карнизов, 100 м2

0.2624




СЦЕНА в актовом зале




20.

Установка каркаса сцены из брусьев, м3

0.66

21.

Установка каркаса сцены из брусьев, м3

0.0448

22.

Устройство покрытия сцены из брусков, 100 м2

0.126




ПОЛЫ







1 этаж

<