Реферат: На бланке участника торгов

На бланке участника торгов.

Дата, исходящий номер

В тендерный комитете

ОАО «Охинская ТЭЦ»


_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


З А Я В К А


Изучив документацию для конкурса, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся ______________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

в лице ________________________________________________________________________________________

(должность)

______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава (доверенности) _________________________________________________

сообщает о своей готовности принять участие в конкурсных торгах на ремонт __________________________

______________________________________________________________________________________________


В случае определения нас, как Участника подрядных торгов, Победителем, мы обязуемся подписать договор на ремонт, заключаемого с Заказчиком торга на приведённых в Заявке условиях:


^ Наши реквизиты:

Юридический адрес

_____________________________________________

_____________________________________________

телефон ______________________________________

факс _________________________________________

e-mail ________________________________________

Банковские реквихзиты

р/с __________________________________________

к/с __________________________________________

ИНН _________________________________________

БИК _________________________________________

Код по ОКОНХ _______________________________

Код по ОКПО


Подпись: ________________________________ Дата ___________________________________

(М.П.)


Приложения к заявке: (форма конкурсного предложения)


Цена работ установленная участниками торгов (смету необходимо предоставить).

Сроки выполнения работ (начало и окончание).

Список проведённых ремонтов за последние годы (по усмотрению участника).

Дополнительное предложение участника торгов (если имеется у участника).

Копии лицензий на ремонт оборудования, монтаж и другие виды услуг.

Документы, подтверждающие наличие квалифицированного персонала (специалистов сварочного производства должны быть аттестованы в установленном порядке, согласно Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства), до начала выполнения работ на Охинской ТЭЦ.

Документы, подтверждающие наличие специального инструмента, оборудования для производства работ.

Копия Устава организации, заверенная нотариально.

Заверенная руководителем, главным бухгалтером и скреплённая печатью копия последнего бухгалтерского отчёта.

Справка от налоговой инспекции.

Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц.

Свидетельство об аккредитации (если имеется у участника).



Приложение 2

к конкурсной заявке


К А Р Т О Ч К А Участника тендерных торгов


1.

Профиль организации и наименование выполняемых услуг






2.

Полное наименование организации






3.

Форма собственности





4.

Юридический адрес






5.

Почтовый адрес





6.

Фактический адрес (местонахождение)





7.

ИНН




8.

Код ОКПО




9.

Код ОКОНХ




10.

Контактные лица

ФИО

Тел.рабочий

факс




10.1

Руководитель














10.2

Главный бухгалтер














10.3

Специалисты














10.4

Бухгалтерия











11.

e-mail:




12.

Перечень собственников партнера




Наименование

Форма собственности

^ Доля в уставном капитале









































































13.

Наименования и адреса банков в которых открыты счета партнера




в рублях

Наименование

Адрес

















































14.

С какими организациями существуют партнерские связи (название, адрес, телефоны)
























































^ Подпись руководителя организации

м.п.


Приложение 3

к конкурсной заявке


Председателю тендерного комитета

ОАО «Охинская ТЭЦ»

на проведение ремонтных торгов

_________________________________

(Ф.И.О.)


^ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Для участия в подрядных конкурсных торгах на выполнение ремонтных работ на

___________________________________________________________________________

(наименование предмета и объекта торгов)


1. Изучив условия и порядок проведения подрядных торгов, тендерную документацию на ______________________________________________________________


проект Договора на выполнение вышеуказанных работ,

________________________________________________________________

(наименование организации-участника торгов)

в лице_____________________________________________________________

(должность руководителя, его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и в случае признания нас победителями торгов подписать Договор на исполнение работ по предмету торгов в соответствии с известными нам требованиями тендерной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении.

2. Цена работ, установленная нами, составляет_______________________

_________________________________________рублей

(сумма прописью и цифрами)

Сроки выполнения работ, предлагаемые нами:

Дата начала работ_____________

Дата окончания_________________

4.__________________________________________________________

(предложение участника торгов по другим условиям,

определённым в качестве критериев определения победителя)

В соответствии с правом, оговорённым в тендерной документации, мы предлагаем на Ваше рассмотрение также дополнительное предложение, отличающееся от основного следующими параметрами:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Если наши предложения, изложенные выше будут приняты, мы берём на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями тендерной документации.

Мы согласны с условием, что в случае принятия нашего предложения (нашей победы в конкурсе) и не подписания нами в установленные сроки Договора, мы лишаемся своего залога или банковской гарантии в пользу Заказчика.

Все условия настоящего конкурсного предложения остаются в силе и являются обязательными в течение 45 дней, начиная с даты открытия торгов.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять наименее дорогостоящее предложение или вообще какое-либо из , полученных Вами.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Таблица цен (лота) на выполняемые работы по ремонту.

Документы подтверждающие необходимую квалификацию участников торгов.

Копия документа о представлении гарантии на выполнение Договора.



«______»______________200 г.


Генеральный директор (директор)

________________________________ _____________________

(наименование предприятия или фирмы) (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)


печать


Приложение № 4

к конкурсной заявке


^ ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СМЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

(указать наименование работ в соответствии с лотом)


в текущих ценах 20 ___ г.


№ п/п

Наименование

Обоснование стоимости

Стоимость работ, рублей

1.

Стоимость выполнения работ по объекту в целом










в том числе:







1.1.










1.2.










1.3.













Всего __________________________________

(сумма прописью в рублях)




__________________

(сумма цифрами)















Примечание: Цена предложенная включает в себя налоги, сборы, отчисления, пошлины и другие платежи, установленные законодательством, непредвиденные, прочие и другие расходы Претендента, связанные с выполнением Договора, в том числе прибыль.


^ Руководитель организации ____________________ ___________________________

(подпись) (ф.и.о.)


М.П.


Приложение 5

к конкурсной заявке

^ Образец доверенности

Составленную по предварительному образцу, подписанную уполномоченным лицом и скреплённую печатью организации доверенность следует предъявить конкурсной комиссии для предоставления интересов организации при проведении конкурсных процедур.


^ Фирменный бланк организации

_______________________________________________________________________________


Доверенность № ______ не представление интересов организации


Город ___________________ Дата ________________


Настоящая доверенность выдана (должность, Ф.И.О., паспортные данные, в том, что ему поручается:

Представлять интересы;

Вести переговоры и подписывать документацию по технической и коммерческой части, в том числе по финансовым вопросам;

В случае необходимости вносить изменения и давать пояснения по тендерной (конкурсной) заявке (наименование организации, юридический адрес), на тендерных торгах на право заключения договора ремонта (предмет конкурса), проводимых (наименование Заказчика (Организатора)) в г. (наименование города) на Охинской ТЭЦ (дата проведения торгов).



Доверенность выдана для предъявления в тендерный комитет Заказчика – Организатора торгов без права передоверия сроком действия до (дата проведения торгов + один день) и действительна только при предъявлении документов, удостоверяющих личность.


Подпись уполномоченного лица ФИО ____________________________ удостоверяю.


Директор ___________________


М.П.


Приложение 6

к конкурсной заявке


(шифр)


На конкурс «Не вскрывать» 502189*


Закрытый конкурс по выбору подрядчика на выполнение работ (указать наименование работ в соответствии с лотом)


Сахалинская область, 694490, г. Оха, 3-й км., ОАО «Охинская ТЭЦ» Тендерная комиссия по организации и проведению конкурсных торгов на ремонт энергооборудования ТЭЦ».


Шифр каждый Претендент придумывает сам.



Приложение 7

к конкурсной заявке


^ ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ

КОМПЛЕКСА РЕМОНТНЫХ (МОНТАЖНЫХ) РАБОТ


«__» ___________ 20___г. г. Оха № ___


Открытое акционерное общество «Охинская ТЭЦ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора Лагутина Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенности № ___ от ________________ 2011г., с одной стороны, и ______________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________________________________________,

(устава, положения, доверенности и т.п.)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


^ Предмет договора.




Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(конкретные виды работ, физические объёмы)

1.2. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные (наладочные) работы в согласованном объеме, в соответствии с требованиями нормативно-технической и технологической документации, с соблюдением действующих норм и правил, утвержденной проектно-сметной документацией и в предусмотренный договором срок передать Заказчику отремонтированные оборудование, здания, сооружения, а Заказчик обязуется создать условия для выполнения работ по договорам, принять и оплатить их стоимость обусловленную договором.


Стоимость работ и порядок расчетов


2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой на момент подписания договора, определена протоколом соглашения о договорной цене (приложение № __) и составляет:

________________ руб. (сумма прописью), в том числе НДС _______________ руб. (сумма прописью).

2.2. Сметы на ремонт составляются Подрядчиком, после согласования сторонами и утверждения Заказчиком - графиков, ведомости работ по каждому конкретному объекту ремонта.

2.3. Выполнение Работ, не предусмотренных настоящим Договором, а также изменение стоимости Работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, может происходить только по письменному соглашению сторон, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена при выявлении скрытых дефектов во время выполнения работ.

2.4. Уточнённые сметы должны быть утверждены в установленном порядке, но не позднее 10 дней.

2.5. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

2.6. Заказчик оплачивает Подрядчика командировочные расходы и транспортные затраты по фактическим затратам, на основании первичных документов (копии билетов, транспортных накладных).

2.7. Выполнение работ оплачивается за фактически выполненные работы на основании первичных документов, подтверждающих выполнение работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3, акта о приёмки выполненных работ КС-2, счета-фактуры) помесячно до 30 числа месяца следующего за отчетным путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.8. Подрядчик представляет Заказчику первичные отчетные документы (акты КС-2, КС-3, счета-фактуры) за фактически выполненные работы до 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

2.9. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта сдачи-приемки результата выполненных им работ, оформленного в установленном порядке.

2.10. Расчет производится по договорной цене, установленной в п. 2.1 настоящего договора и уточненной в дополнительных соглашениях с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.


Сроки реализации работ.


3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:


Начало работ: 20___ года _______________ месяца ______ дня


Окончание работ: 20___ года _______________ месяца _____ дня


3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков ремонта.

3.3. Срок завершения работ определяется графиком ремонтных работ, согласованным с Подрядчиком не позднее 10 дней до начала работ.


Обеспечение материалами и оборудованием




Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием, сжатым воздухом, электроэнергией, кислородом, природным газом, технической водой необходимыми для выполнения ремонтных работ, упомянутых в п.1.1, в соответствии с номенклатурой поставки, количеством и в сроки, обеспечивающие начало ремонта в утверждённый срок. (п. 2.8.9. СО 34.04.181-2003).

Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению ремонта недостающими материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения ремонтных работ. Заказчик передает перечень материалов за один месяц до начала работ.

Все поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Каждая сторона несет ответственность за:

соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;

обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.




Обязанности Подрядчика


Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

5.1. Обеспечить:

готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные договором, техническим заданием и сметной документацией, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем нормативно-технической документации;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

в ходе выполнения работ на ремонтной площадке проводить необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории ремонтной площадки;

доставку необходимых для производства ремонтных работ материалов и средств оснащения к месту производства работ своими силами.

обеспечить собственный персонал необходимой универсальной и специализированной технологической оснасткой, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), шкафами для инструмента и т.д.

5.2. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

5.3. Выполнить в согласованные сроки организационно-технические мероприятия, в том числе: разработку сетевого и (или) линейного графиков ремонта, составление (уточнение) ведомостей материалов, запасных частей, инструмента, технологической оснастки, грузоподъемных машин и механизмов.

5.4. Обеспечить разработку конструкторской документации, специальной технологической оснастки и инструмента, специальных съемных грузозахватных приспособлений и др., необходимых для выполнения ремонтных работ, по согласованному с Заказчиком перечню в согласованные сроки.

5.5. До начала производства ремонтных работ выполнить мероприятия по обеспечению безопасности труда своего персонала в пределах принятого объема ремонта, а также противопожарные мероприятия.

5.6. До начала ремонтных работ ознакомить свой персонал с объемом ремонтных работ, сроком ремонта, сетевым и (или) линейным графиком, схемой управления ремонтом, организацией инструментального и материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, а также с системой оплаты и стимулирования труда, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д.

5.7 Соблюдать требования промышленной, экологической безопасности и охраны труда при проведении работ на территории производственных объектов ОАО «Охинская ТЭЦ», изложенные в Приложении № 3 к настоящему договору.

5.8. За 10 дней до начала ремонта Заказчик и Подрядчик составляют акт готовности к ремонту.

5.9. При полном завершении ремонтных работ в 3 - дневной срок известить об этом Заказчика.

5.10. Произвести индивидуальное испытание ремонтируемого им оборудования и принять участие в комплексном его опробовании.

5.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.12. Исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.


Обязанности Заказчика


Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется:#G1

6.1. Назначить ответственных лиц за проведение дефектации объектов и их пооперационную приемку в процессе ремонта и из ремонта.

6.2. Передать разрешение на производство специальных работ, на выполнение которых требуется согласие соответствующих организаций, за 5 дней до начала работ, в соответствии с перечнем услуг.

6.3. Передать Подрядчику документацию, необходимую для монтажа оборудования, в составе и количестве, предусмотренных государственными стандартами.

6.4. Обеспечить проведение предремонтной ревизии оборудования.

6.5. При необходимости изменения срока вывода в ремонт с перенесением его на более позднее или раннее против плана время Заказчик согласовывает с Подрядчиком не позднее, чем за месяц до нового начала работ.

При изменениях срока вывода объекта в ремонт более чем на 5 суток стороны, по требованию одной из них, согласовывают новые условия договора.


7. Сдача и приемка выполненных работ


7.1.Заказчик приступает к приемке выполненного этапа работ в течение 5 дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

7.2. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется после исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.3. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки результата полностью выполненных им работ два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному ему Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.4. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка их оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В случае отказа одной из сторон подписать акт в нем делается пометка об этом, и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде.

7.5. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре капитального ремонта цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком

7.7. Приемка в эксплуатацию отремонтированного оборудования осуществляется в соответствии с разделом 2.9 Правил (СО 34.04.181-2003).

Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчетную документацию о выполненных ремонтных работах в соответствии с указанными Правилами.


^ 8. Гарантии качества по сданным работам


8.1. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет 24 месяца, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 5 дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.


Изменение условий реализации договора


Изменение внутренних условий капитального ремонта:

9.1. В случае несоответствия качества оборудования и материалов, обеспечение которыми осуществляет Заказчик, требованиям, указанным в п.4.2. настоящего договора, Заказчик обязан обеспечить их замену в сроки, согласованные с Подрядчиком.

9.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

9.3. Превышения Подрядчиком проектных объектов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, не оплачиваются Подрядчику, если они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.


^ Изменение внешних условий капитального ремонта.



^ Форс-мажорные условия
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту капитального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 5-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора согласно п.16.
^ Прочие изменения
10.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, существующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.


11. Имущественная ответственность


11.1. Заказчик за задержку расчетов за выполненные работы уплачивает Подрядчику - пени в размере 0,01% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

11.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за окончание обусловленных договором работ после установленного срока Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,01% от договорной цены этих работ за каждый день просрочки. При задержке сдачи результата работ свыше 15 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,01% договорной цены за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Субподрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 0,01% договорной цены за каждый день просрочки.


^ 12. Внесение изменений в договор


12.1. Заказчик вправе предложить Подрядчику в счет годового плана ремонтных работ (в денежном выражении) выполнить, во изменение согласованного по договору графика объема ремонтных работ, неплановые (аварийные) ремонты отдельных объектов.

Стороны обязаны свою договоренность оформить двусторонним протоколом, являющимся дополнительным соглашением к ранее заключенному договору или неотъемлемой частью нового договора на ремонт непланового объекта.

12.2. Если дополнительные работы по инициативе Заказчика повлияют на стоимость или срок завершения ремонта, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора, при этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 50% суммы основного договора.

При необходимости оформления дополнительного соглашения на большую сумму договор подлежит переоформлению.

12.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора

12.4. Изменения графика ремонта оборудования, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность ремонта и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего стоимость и сроки строительства и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

12.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.


^ 13. Разрешение споров между сторонами


13.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

13.2. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

13.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешать возникший между сторонами спор в порядке, описанном в пп. 15.1 и 15.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом или Третейским судом при «РАО «ЕЭС России» в установленном порядке.


^ 14. Прекращение договорных отношений


Расторжение договора

Условия расторжения договора

14.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 15 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания ремонта более чем на 15 дней;

- систематического (более 2-х раз) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в течение 10 дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирования лицензий на ремонтную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

14.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 30 дней;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней;

Порядок расторжения договора

14.3. При расторжении Заказчиком настоящего договора по причинам, изложенным в п.14.1, Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и другое имущество или возместить их стоимость, а также причиненные убытки.

14.4. По завершении гарантийного срока для данного объекта строительства, заявленного п.1.1, с учетом всех его продлений стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему договору подряда.


^ 15. Особые условия

15.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

15.3. Любое уведомление по данному договору отправляется получателю в виде заказного письма с уведомлением о вручении по его юридическому адресу. Уведомление считается данным на момент получения отправителем уведомления о вручении письма получателю.

15.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

15.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

15.6. Уступка права требования и перевод долга по настоящему допускаются по соглашению сторон.


^ 16. Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору.


Техническое задание на выполнение работ.

Сметный расчет стоимости работ.

Регламент по соблюдению требований ПБ, ЭБ и ОТ.


Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон


^ ЗАКАЗЧИКА: ПОДРЯДЧИКА:


ОАО «Охинская ТЭЦ»

ИНН 6506000623

Кор./счёт 30101810900000000745

БИК 046401745

Расч./счёт 40702810707030000001

КПП 650601001

В филиале ОАО «Дальневосточный банк» г. Южно-Сахалинск







694490, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км








Подписи представителей сторон


От заказчика __________________________________ От Подрядчика ________________________________

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.


Приложение № ___

к договору № ___________________


Регламент


по соблюдению требований промышленной, экологической безопасности и охраны труда при проведении работ на территории производственных объектов ОАО «Охинская ТЭЦ»

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Регламент разработан для повышения эффективности работы в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при осуществлении договорных отношений с подрядными организациями, привлекаемыми для работы на производственных объектах ОАО «Охинская ТЭЦ».

Регламент предусматривает вопросы трудовой дисциплины и поведения работников во время нахождения на территории производственных объектов ОАО «Охинская ТЭЦ».


^ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью настоящего Регламента является определение четких требований к подрядным организациям по промышленной, экологической безопасности и охране труда при производстве работ на объектах ОАО «Охинская ТЭЦ».

Регламент направлен на предупреждение и предотвращение несчастных случаев, аварий, инцидентов, и экологических рисков, а также на поддержание безопасных условий труда на производственных объектах ОАО «Охинская ТЭЦ».


^ ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Требования настоящего Регламента должны соблюдаться всеми работниками ОАО «Охинская ТЭЦ» и Подрядной организации на протяжении всего периода нахождения на производственных объектах и действия договорных отношений.

Данн