Реферат: Муниципальный контракт №

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд Белоярского района


г. Белоярский « » ___________20___ года


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г.Белоярский», именуемое Муниципальный заказчик (далее – Заказчик), от имени муниципального образования Белоярский район, в целях обеспечения муниципальных нужд Белоярского района, в лице заведующей Куделич Ольги Петровны, действующей на основании устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола _______ от _________ 20___ года № __, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


^ 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту помещений муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г.Белоярский» (далее – работа), сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Объемы работ, выполняемые по настоящему Контракту, Стороны согласовали в ведомости объемов работ согласно приложению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.3. Срок выполнения работ: начало – со дня подписания настоящего Контракта обеими сторонами, окончание – 20 августа 2010 года.

Ответственность за нарушение сроков выполнения работы (в том числе и промежуточных сроков) несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

1.4. Место выполнения работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Белоярский, ул.Лысюка, 5.


^ 2. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________ рублей с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.
Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по своевременному завершению работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, оплата работ, выполненных после истечения конечного срока выполнения работ, установленного пунктом 1.3 настоящего Контракта, осуществляется по ценам, действовавшим на момент заключения настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Изменение Общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.6. Оплата по Контракту производится за фактически выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления исполнительно-технической документации, на основании платежных документов, предоставленных Подрядчиком, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Контрактом, или досрочно с согласия Заказчика.


^ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Контракта, несет Сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В случае получения Заказчиком такого предупреждения от Подрядчика он обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней дать ответ Подрядчику.

3.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работы по настоящему Контракту, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от Контракта. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в настоящем Контракте цены работы, обязан выполнить свои обязательства по Контракту по цене, определенной в настоящем Контракте.

3.6. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным;

- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Контракта, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.7. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.


^ 4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Приемка работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком самостоятельно, либо его уполномоченным представителем. В случае, если работы в соответствии с настоящим разделом принимаются уполномоченным представителем Заказчика, Заказчик обязан за 3 (три) дня до начала выполнения работ письменно уведомить Подрядчика о персональных данных уполномоченного представителя. Уполномоченный представитель обладает всеми правами Заказчика по осуществлению технического надзора за строительством объекта, который от его имени, осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

4.2. Приемка работ осуществляется следующим образом:

- уполномоченный представитель производит осмотр и приемку работ на месте и в случае установления возможности принятия работ Заказчиком визирует акты о приемки выполненных работ по форме № КС-2 (с указанием подписи, фамилии, инициалов);

- завизированный представителем акт выполненных работ передается для подписания Заказчику, приемка работ Заказчиком подтверждается в акте о приемке выполненных работ подписью руководителя Заказчика и печатью Заказчика;

- подписание исполнительно-технической документации по промежуточному (текущему) техническому контролю (акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, проверка журнала производства работ и пр.) так же осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

4.3. Заказчик обязан в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложением к нему, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.4. Выполняемые работы и используемые материалы должны соответствовать ТУ, СНиП, ГОСТ, иным нормативным документам, все отступления должны быть согласованы в установленном порядке с МДОУ «Детский сад «Сказка» г.Белоярский». Обязательно выполнение комплекса пусконаладочных работ и ведение в 2 (двух) экземплярах исполнительно-технической документации, с приложением подтверждающих сертификатов на материалы.

4.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.6. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении.

4.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

4.9. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.10. В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы независимых экспертов, срок экспертизы по настоящему Контракту не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.

4.11. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, уполномоченные лица Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ.

Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту. На основании заключения уполномоченных лиц Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей Стороны акт сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту или мотивированный отказ от его подписания.

4.12. Гарантийный срок по выполняемым работам: 2 (два) года.

4.13. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

4.14. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в пункте 1.3 настоящего Контракта по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки. Указанная неустойка начисляется, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки.

Заказчик вправе взыскать убытки, причиненные не исполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в полной сумме сверх неустойки.

4.15. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, которые могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

4.16. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.


^ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию или передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта в том числе в форме вклада (депозита) в размере, указанном в пункте 5.2 настоящего Контракта, или договор поручительства (далее – обеспечение исполнения настоящего Контракта):

ВАРИАНТ:__________________________________________________________________

(указывается выбранный Подрядчиком один из ниже перечисленных способов обеспечения исполнения обязательств)

5.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется в размере 10% от цены настоящего Контракта, что составляет _____________ рублей.

5.3. ВАРИАНТ 1: Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 5.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии заканчивается после выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим Контрактом.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 5.2 настоящего Контракта на следующий счет:

Банк получателя: ОАО Ханты-Мансийский банк г.Ханты-Мансийск, БИК 047162740, кор/счет № 30101810100000000740, ИНН 8611003391, КПП 861101001 р/счет № 40302810700141000004, Получатель: Комитет по финансам (Комитет по образованию л/с 230.00.001.5) КБК 23030399050050000180.

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта №_________ от «____»__________2010 г. на выполнение работ по капитальному ремонту помещений муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г.Белоярский».

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

ВАРИАНТ 3: Залог депозита.

ВАРИАНТ 4: Договор поручительства.

Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

По договору поручительства поручитель обязывается отвечать за исполнение Подрядчиком его обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обеспеченного поручительством обязательства поручитель и Подрядчик отвечают перед Заказчиком солидарно.

Поручитель отвечает перед Заказчиком в том же объеме, как и Подрядчик, включая уплату неустойки, возмещение судебных издержек и других убытков Заказчика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком.

Срок действия договора поручительства заканчивается после выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим Контрактом.

Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в вышеуказанном порядке. Вместе с договором поручительства представляются копия бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документы в отношении поручителя, предусмотренные в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.)

5.4. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.


^ 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в реестре муниципальных контрактов, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

6.2. Изменение и расторжение Контракта возможно исключительно по соглашению Сторон.

6.3. По требованию одной из Сторон Контракт может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

6.3.1. при существенном нарушении Контракта другой Стороной;

6.3.2. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика, подписать акты сдачи-приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оформления актов сдачи-приемки выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.


^ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Подрядчик вправе передавать свои обязанности по настоящему Контракту другому лицу. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в реестре муниципальных контрактов.

7.3. Стороны признают юридическую силу за Контрактом и всеми документами, связанными с заключением и исполнением настоящего Контракта, направленными посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи.

7.4. Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.5. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением, настоящего Контракта, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.6. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


^ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК

Почтовый адрес: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Белоярский, ул.Лысюка, дом 5

ИНН 8611005769, КПП 861101001

Банковские реквизиты: лицевой счет 230010011 (Бюджет) в комитете по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района, БИК 0471760000, ОКАТО 71181000000, ОКПО 56086462, ОКВЭД 80.10.1 ОГРН 1028601521057


ПОДРЯДЧИК

Почтовый адрес:

ИНН _________ КПП _________

Банковские реквизиты: ______БИК ______, ОГРН ___________



^ ОТ ЗАКАЗЧИКА







О.П.Куделич




М.П.



















^ ОТ ПОДРЯДЧИКА













М.П.






















Приложение

к муниципальному контракту

от________________2010 год

№_______________________



^ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

Общестроительные работы







1

Разборка кладки стен из кирпича

10 м3

0,35

2

Разборка деревянных перегородок

100 м2

3,279

3

Монтаж ограждающих конструкций стен из алюм. профиля ПСД-60

100 м2

1,167

4

Устройство теплоизоляции стен плитами теплоизоляционными толщиной 50 мм

100 м2

1,167

5

Облицовка стен гипсовыми и гипсоволокнистыми листами при отделке под окраску толщиной не менее 12мм

100 м2

1,71


6

Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок

100 м2

1,71

7

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича

1 м3

5,4

8

Заделка кирпичом проемов в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2

1 м3

8,82

9

Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню

100 м2

0,902

10

Добавление утепляющей засыпки из керамзита

10 м3

3,1

11

Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2

100 м

0,1

12

Заделка в стенах и перегородках бетонных отверстий, гнезд и борозд

1 м3

0,01

13

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см

100 шт.

0,15

14

Постановка болтов высокопрочных

100 шт.

0,15

15

Монтаж усиления проемов из уголка металлического 100

1 т

0,446

16

Разборка покрытий полов из линолеума

100 м2

20,74

17

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

100 м

22,814

18

Разборка покрытий полов дощатых

100 м2

7,545

19

Разборка покрытий полов из керамических плиток

100 м2

2,225

20

Разборка оснований полов в зданиях и сооружения цементных и бетонных толщиной 40 мм

100 м2

2,225

21

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных или стекловолокнистых толщиной 100мм типа RОСКWООL или эквивалент

100 м2

14,859

22

Устройство гидроизоляции из пленки полиэтиленовой

100 м2

16,32

23

Установка сеток из проволоки массой одного элемента до 20 кг

1 т

2,7756

24

Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм

100 м2

27,04

25

Выравнивание поверхности бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями Ветонит-3000 или эквивалент толщина слоя 1 мм

100 м2

27,04

26

Укладка гидроизоляции плитонит-гидро

100 м2

1,87

27

Устройство покрытий из линолеума «Tarkett» или эквивалент на клее бустилат

100 м2

15,526

28

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2

100 м

17,0786

29

Устройство покрытий из ламината толщиной 12мм

100 м2

5,987

30

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2

100 м

6,5857

31

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных

100 м2

2,263

32

Устройство покрытий на клеях из плиток Грес

100 м2

1,428

33

Устройство сапожка из плитки Грес

100 м2

0,3414

34

Очистка вручную поверхности стен

100 м2

46,812

35

Протравка цементной штукатурки "Бетоноконтактом" или эквивалент

100 м2

49,231

36

Высококачественная окраска стен акриловыми составами

100 м2

37,627

37

Облицовка стен на клее плитками керамическими

100 м2

6,712

38

Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями Байромикс

100 м2

3,548

39

Структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями

100 м2

3,548

40

Устройство теплоизоляции стен плитами теплоизоляционными толщиной 100 мм

100 м2

1,185

41

Облицовка откосов гипсовыми и гипсоволокнистыми листами при отделке под окраску толщиной не менее 12мм

100 м2

0,45

42

Установка и крепление уголка перфорированного

100 м

1,5092

43

Высококачественная окраска откосов водоэмульсионными составами

100 м2

3,165

44

Монтаж ограждающих конструкций стояков из алюминиевого профиля

100 м2

0,325

45

Облицовка металлическими панелями "Сайдинг" с устройством металлического каркаса стен

100 м2

0,151

46

Устройство подвесных потолков "Armstrong" или эквивалент с подвесной системой Phoenix,Chicago Metallic или эквивалент

100 м2

18,925

47

Облицовка потолков металлическими панелями "Сайдинг" с устройством металлического каркаса из алюминиевого профиля

100 м2

2,263

48

Облицовка потолков гипсокартонными листами толщиной не менее 12мм по деревянному каркасу при относе 6 см

100 м2

4,334


49

Устройство подвесных потолков реечных с зажимом без тяги

100 м2

0,186

50

Высококачественная окраска акриловыми составами по штукатурке потолков

100 м2

4,334


51

Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону ": с подготовкой поверхности структурными обоями на клее обойном "Quelyd" или эквивалент

100 м2

2,735

52

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами структурных обоев

100 м2

2,735

53

Устройство покрытий из плит древесноволокнистых толщиной не менее 12мм

100 м2

0,348

54

Устройство стыковочных порогов

100 м

0,24

55

Разборка деревянных дверных заполнений проемов

100 м2

2,6

56

Разборка фрамуг

100 м2

0,18

57

Монтаж витражей металлопластиковых

100 м2

0,288

58

Установка блоков дверных однопольных с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 в наружных и внутренних дверных проемах, в каменных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2

2,1966


59

Установка дверей пластиковых площадью проема до 3 м2

100 м2

0,0945

60

Установка скобяных изделий дверных

комплект

111

61

Установка замка врезного оцинкованного с цилиндровым механизмом

шт

107

62

Установка и крепление наличников

100 м

8,94

63

Монтаж фрамуг

100 м2

0,1656

лестницы







64

Демонтаж перильного ограждения

1 т

0,085

65

Разборка ступеней на косоурах

100 м

0,357

66

Разборка лестничных маршей на одном косоуре

100 м2

0,127

67

Разборка лестничных площадок монолитных железобетонных по металлическим балкам

100 м2

0,031


68

Установка швеллера

1 т

0,0887

69

Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м

100 м3

0,021

70

Монтаж ограждающих конструкций стен из алюминиевого профиля

100 м2

1,282

71

Облицовка стен гипсовыми и гипсоволокнистыми листами при отделке под окраску толщиной не менее 12мм

100 м2

1,282

72

Облицовка ступеней плитами Гресс

100 м2

2,389

73

Устройство сапожка из плитки Гресс

100 м2

0,279

74

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц

100 м2

4,89

75

Протравка цементной штукатурки "Бетоноконтактом" или эквивалент

100 м2

4,86

76

Сплошное выравнивание штукатурки стен раствором при толщине намета до 10 мм

100 м2

4,86

77

Третья шпатлевка стен при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску

100 м2

4,809

78

Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке

100 м2

4,809

79

Устройство подвесных потолков "Armstrong" или эквивалент с подвесной системой Phoenix,Chicago Metallic или эквивалент

100 м2

0,657

80

Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке потолков

100 м2

1,282

81

Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску

100 м2

1,282

82

Монтаж перильного металлического ограждения

1 т

1,075

83

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, количество окрасок 2

100 м2

2,232

84

Устройство уголка противоскользящего металлического с резиновым покрытием на ступени

100 м

0,435

85

Устройство перегородок из МДФ толщиной не менее 24мм в санузлах

100 м2

0,937

86

Установка съемных решеток на радиаторах

100 м2

0,828

87

Окраска радиаторов

100 м2

13,428

88

Монтаж ограждающих конструкций стен из алюминиевого профиля

100 м2

0,25

89

Облицовка стен гипсовыми и гипсоволокнистыми листами при отделке под окраску толщиной не менее 12мм

100 м2

0,25

90

Третья шпатлевка стен, при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску

100 м2

0,25

91

Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке

100 м2

0,25

92

Установка кранов пожарных Ду= 50 мм (рукав 'Универсал', головка ГР-50, ствол РС-50.01, вентиль чуг. угл., Ду=50 мм, ГМ-50, турель, шкаф 740х540х240 мм)

компл.

13

93

Демонтаж и монтаж карнизов

комп

29

94

Очистка помещений от строительного мусора

100 т

2

95

Перевозка грузов автосамосвалами, расстояние перевозки до 15 км, класс груза 3

1 т

200

^ Ремонт внутренних сетей электроснабжения

96

Демонтаж осветительных приборов (выключателей, розеток)

100 шт.

2,05

97

Демонтаж осветительных приборов

100 шт.

1,25

98

Демонтаж распределительных коробок

100 шт.

0,95

99

Прокладка кабеля силового ВВГ 3х 2,5мм2 по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине

1000 м

2,8

100

Прокладка кабеля силового ВВГ 5х 6 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине

1000 м

0,3

101

Прокладка кабеля силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине

1000м

0,6

102

Прокладка кабеля силовой ВВГ-П 2х 1,5 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине

1000 м

0,3

103

Установка выключателя двухклавишного утопленного типа для скрытой проводки

шт.

10

104

Установка выключателя одноклавишного утопленного типа для скрытой проводки

шт

205

105

Установка розетки скрытой установки с заземляющими контактами импортной

шт.

84

106

Установка светильников настенных уплотненных с креплением винтами или болтами

шт.

160

107

Установка светильников точечных с креплением винтами или болтами

шт.

50

108

Установка ламп накаливания

шт

210

109

Установка светильников ЛПО 4х18 люминисцентные в подвесных потолках

шт.

450

110

Установка ламп люминисцентных в светильники ЛПО 4х18

10 шт.

18

111

Установка коробок распределительных настенных с пластмассовой оболочкой

коробка

95

112

Установка коробок установочных пластмассовых Д=60 мм,Н=40 мм

шт

299

113

Монтаж трубы гофрированной легкого типа, без протяжки Дн=20 мм, для электропроводки

м

850

114

Монтаж короба размером 10*20

м

120

115

Установка рукосушителя

шт

22

116

Демонтаж щитков освещения ОЩВ12

шт.

12

117

Демонтаж щитов ( вводных, распределительных )

шт.

1

118

Установка щитков осветительных ОПВ-6А УХЛ4, устанавливаемых в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: 50

шт.

3

119

Установка вводно-распределительного шкафа ВР