Реферат: И. Б. Тарасова «Согласовано»

«Утверждено»

Заместитель главы администрации

г.Нижнего Новгорода

по социальным вопросам, вице-мэр

Т.Н.Беспалова









«Согласовано» Директор департамента

образования и социально-

правовой защиты детства администрации г.Нижнего Новгорода

И.Б.Тарасова


______________________


«Согласовано»

Первый заместитель директора департамента экономики, планирования и предпринимательства администрации

г.Нижнего Новгорода,

начальник управления муниципального заказа

В.В.Лунев


_________________________






^ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН


на размещение муниципального заказа на выполнение работ по управлению образования и социально-правовой защиты детства администрации Сормовского района ^ г.Нижнего Новгорода

Текущий ремонт помещений группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников №323 «Сказка»

Сормовского района г.Нижнего Новгорода







^ г.Нижний Новгород
2009г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ЗАПРОСОМ КОТИРОВОК ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ ГРУППЫ В МДОУ ДЕТСКИЙ САД №323 «СКАЗКА» СОРМОВСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

Администрация Сормовского района приглашает принять участие в размещении муниципального заказа запросом котировок цен на выполнение работ по текущему ремонту помещений группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников №323 «Сказка» Сормовского района г. Нижнего Новгорода

^ 1.Наименование, почтовый адрес, номер контактного телефона муниципального заказчика: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников №323 «Сказка» Сормовского района г.Нижнего Новгорода, 603054, г.Нижний Новгород, ул. Римского-Корсакова, д. 38А, тел. 225 79 80, 225 73 96.

^ 2.Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора размещения муниципального заказа: администрация Сормовского района, управление по экономике, промышленности, предпринимательству и развитию района; 603003, г.Нижний Новгород, бул.Юбилейный, д.12, каб.28в; a.kim@admgor.nnov.ru; тел.222 66 80.

^ 3.Источник финансирования заказа: средства бюджета г.Нижнего Новгорода в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2009 год.

4.Форма котировочной заявки: согласно Приложению №1 к документации запроса котировок.

^ 5.Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ и их кратких характеристик:
^ Наименование работ
(ОКДП)

Место выполнения работ

Начальная (максимальная) цена контракта

руб.

Текущий ремонт помещений группы

(4528060)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников №323 «Сказка» Сормовского района г.Нижнего Новгорода, 603054, г.Нижний Новгород, ул. Римского-Корсакова, д. 38А.

410 826,95

(четыреста десять тысяч восемьсот двадцать шесть рублей 95 копеек)

Цена муниципального контракта формируется исходя из стоимости работ в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к муниципальному контракту), локальным сметным расчетом (Приложение №2 к муниципальному контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящей документации запроса котировок цен, и включает все затраты подрядчика (стоимость материалов и оборудования, составление сметной документации, транспортные расходы, уплату налогов, в том числе НДС, и прочие расходы).

^ 6.Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

7.Срок предоставления гарантии качества работ: 3 года со дня подписания акта выполненных работ.

^ 8.Оплата за выполненные работы: производится путем безналичного расчета по акту выполненных работ.

9.Место, порядок, даты начала и окончания подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются в запечатанных конвертах с наименованием предмета запроса котировок по адресу: 603003, г.Нижний Новгород, бул.Юбилейный, д.12, каб.28в. Прием заявок на участие в запросе котировок в срок с 09-00 часов по московскому времени 02 октября 2009г. до 18-00 часов по московскому времени октября 2009г.

^ 10.Условия заполнения котировочной заявки: если в документах, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок цен, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

^ 11.Срок подписания контракта: не ранее, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

^ 12.К участникам размещения муниципального заказа предъявляется следующее требование: отсутствие в предусмотренном Федеральном законе от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.


Организатор размещения муниципального заказа


Приложение 1

к документации запроса котировок
^ Котировочная заявка
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников №323 «Сказка»

Сормовского района г.Нижнего Новгорода

^ 1. Общие сведения о правомочности участника конкурса

Для юридических лиц:




Наименование участника конкурса:




Организационно-правовая форма:




ИНН:




Юридический адрес:




Фактический адрес:




Банковские реквизиты:




Телефон, факс:




^ Для физических лиц:




Ф.И.О.:




Серия, номер, дата выдачи свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей):




ИНН:




Место жительства:




Адрес регистрации:




Банковские реквизиты:




Телефон, факс:




^ II. Предложение об условиях исполнения муниципального контракта:

Вид работ:

Цена (руб.)







^ Итого ( руб.):




Сметный расчет прилагается.

Место выполнения работ: _________________________________________________________.

Срок выполнения работ: __________________________________________________________.

Гарантийный срок на выполненные работы: __________________________________________.

Цена муниципального контракта формируется исходя из стоимости работ в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к муниципальному контракту), локальным сметным расчетом (Приложение №2 к муниципальному контракту), являющихся неотъемлемыми частями настоящей документации запроса котировок цен, и включает все затраты подрядчика (стоимость материалов и оборудования, составление сметной документации, транспортные расходы, уплату налогов, в том числе НДС, и прочие расходы).

Условия оплаты работ: _________________________________________________________.

В случае, если наша организация (ИП) будет признана победителем запроса котировок, обязуемся в срок, указанный муниципальным заказчиком подписать муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту помещений группы в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников №323 «Сказка» Сормовского района г.Нижнего Новгорода, на условиях, предложенных нами в нашей заявке, и направить его муниципальному заказчику.


Руководитель___________________ (Ф.И.О.)______________________________________ М.П.

подпись

Приложение 2

к документации запроса котировок


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № ______


г. Нижний Новгород «___»___________2009 г.


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников № 323 «Сказка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Москалевой Н.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора __________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, и в соответствии с решением котировочной комиссии (протокол комиссии № ____ от _________ 2009 года), именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:


Предмет контракта


1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту помещений группы, именуемые в дальнейшем «Работа», в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно ведомостью объемов работ (приложение №1 к муниципальному контракту) и локальным сметным расчетом (приложение № 2 к муниципальному контракту).

1.2.Заказчик обязуется принять Работу по акту выполненных работ и произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.


Права и обязанности сторон

2.1.Обязанности «Подрядчика»:

2.1.1.Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту помещений группы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2.Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, другими обязательными для данного вида работ нормами и правилами.

2.1.3.Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении: непригодности или недоброкачественности материалов или оборудования; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.4.Подрядчик обязуется безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки и дефекты в работе незамедлительно, в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней. Подрядчик несет ответственность и обеспечивает соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ.

2.2.Обязанности «Заказчика»:
^ 2.2.1.Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
2.2.2.Ознакомить Подрядчика с инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, в необходимом объеме.

2.2.3.Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Подрядчиком контракта, давать Подрядчику письменные указания по его выполнению.

3. Стоимость и порядок расчетов


3.1.Стоимость подлежащей выполнению работы по настоящему контракту составляет ______________________________________________ включая затраты на закупку необходимых материалов и оборудования, составление сметной документации, транспортные расходы, уплату налогов, в том числе НДС, и прочие расходы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.2.Оплата работ муниципальным заказчиком производится путем безналичного расчета по акту выполненных работ

3.3.Цена муниципального контракта остается фиксированной в течение всего срока выполнения муниципального заказа (контракта).

Сроки выполнения работ


4.1.Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 30 календарных дней с момента заключения данного муниципального контракта.

4.2.Изменение сроков выполнения работы в целом или ее этапов, производится на основании дополнительного соглашения. Подрядчик не имеет права производить изменения сроков выполнения работ без согласования с Заказчиком.

4.3.Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.


^ 5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.Прием результата выполненных работ производится в соответствии с муниципальным контрактом.

5.2.При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении контракта. В течение двух дней Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненный результат задания, при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3.Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными законом, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в пятидневный срок или отказаться от исполнения контракта. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приема выполненных работ.

5.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от приема работ, Подрядчиком и Заказчиком составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.


^ 6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Сторона, нарушившая условия настоящего контракта, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий контракта, что ухудшило их качество, или с иными недостатками, которые делают работу непригодными для обычного использования и за которые Подрядчик отвечает, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново, с возмещением Заказчику причиненных просрочкой или ненадлежащим качеством исполнения убытков.

6.3.При нарушении Подрядчиком договорных обязательств в части нарушения сроков выполнения работ, он оплачивает Заказчику пени в размере 1% от цены муниципального контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.4.Уплата штрафов, пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в натуре.

6.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).


^ 7.СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1.Гарантийный срок на выполненные работы – 3 года с момента подписания акта выполненных работ.

7.2.В течение гарантийного срока Заказчик имеет право требовать от Подрядчика безвозмездного устранения возникших недостатков, связанных с ненадлежащим качеством или скрытыми дефектами выполненных работ.


^ 8.ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1.Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по согласованию сторон или решению суда по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством.

8.2.Прекращение действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.


^ 9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении данного контракта, будут решаться путем переговоров.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

9.2.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

9.3.Муниципальный контракт должен быть зарегистрирован в реестре муниципальных контрактов в администрации города Нижнего Новгорода в течение 3-х рабочих дней со дня заключения.

9.4.Настоящий контракт составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


^ 10.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______2009г.


11.Приложения


К настоящему контракту прилагаются:


1. Ведомость объемов работ – приложение №1 к муниципальному контракту

2. Локальный сметный расчет – приложение №2 к муниципальному контракту


^ 11. Адреса и банковские реквизиты сторон:


Заказчик: Подрядчик:


Муниципальное дошкольное

образовательное учреждение

детский сад общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением интеллектуального

развития воспитанников №323 «Сказка»

603054, г.Нижний Новгород,

ул. Римского-Корсакова, 38А

тел.(831) 225 79 80

^ ИНН/КПП 5263021440/526301001

л/сч 0040758013, р/сч 40204810700000760001

в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области

БИК 042202001

ОГРН 1025204422308


Заведующая МДОУ детский сад Москалева Н.В.

общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением

интеллектуального развития

воспитанников №323 «Сказка»





Приложение 1

к муниципальному контракту


СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ










__________________________




__________________________










«____»__________________г.




«____»__________________г.



^ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ


МДОУ детский сад №323

СМЕТА № 2 от 16.05.2009

«Ремонт помещений группы № 10»


№

Обосно-

Наименование

Единица







п/п

вание

работ и затрат

измерения

Объем

Примечание




цен
















1

2

3

4

5

6






















Полы.




1

ТЕРр57-2-3

Разборка покрытий полов из керамических плиток

100 м2 покрытий


0,156







999-9900

Строительный мусор

т


0,8112




2

ТЕР11-01-011-01

Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм


100 м2 стяжки


0,156




3

ТЕР13-03-001-19

Огрунтовка цементной стяжки


100 м2 окрашиваемой поверхности


0,156




4

ТЕР11-01-027-03

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем


100 м2 покрытия


0,156




5

402-0002

Раствор готовый кладочный цементный, марка 50

м3


-0,2028




6

(ССЦ 12.2008)

Клей для облицовочных работ водостойкий " ЕК3000" (сухая смесь) 9400/1,18=7966,1

т


0,06




7

(ССЦ 12,2008)

Смесь сухая для заделки швов водостойкая "Атлас" 35000/1,18=29661,02

т


0,0078




8

ТЕРр57-2-1

Разборка покрытий полов из линолеума и релина [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%]

100 м2 покрытий


0,853







999-9900

Строительный мусор

т


0,40091




9

ТЕРр57-11-6

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2

100 м2 основания


0,853




10

ТЕР11-01-036-01

Устройство покрытий из линолеума


100 м2 покрытия


0,853




11

101-9876-2

Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове с рисунком

м2


-87,006




12

101-9876-3

Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове "Конкурент"- "Синтерос"

м2


87,006




13

ТЕР11-01-040-02

Устройство плинтусов поливинилхлоридных

[

100 м плинтусов


0,601




Потолок




14

ТЕРр53-21-15

Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу

100 м восстановленной герметизации стыков


0,6




15

ТЕРр61-1-8

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм

100 м2 поверхности


0,34




16

ТЕР15-04-027-06

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков


100 м2 окрашиваемой поверхности


0,879




17

ТЕР15-04-005-08

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков


100 м2 окрашиваемой поверхности


0,878




18

ФЕР15-01-047-15

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля


100 м2 поверхности облицовки


0,13




Стены




19

ТЕРр63-10-1

Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок

100 м2 облицовки


0,14




20

ТЕРр53-1-1

Разборка обшивки неоштукатуренной (закрытие труб отопления)

100 м2 стен


0,22







999-9900

Строительный мусор

т


0,2068




21

ТЕРр63-7-5

Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток

100 м2 поверхности облицовки


0,34




22

ТЕРр61-1-4

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм

100 м2 поверхности


0,34




23

ТЕР15-01-019-05

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки


0,34




24

ТЕР10-04-011-01прим.

Облицовка стен в моечной и труб отопления в общественных зданиях с обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции по оцинкованному профилю

100 м2 перегородок за вычетом проемов


0,29




25

ТЕР15-02-035-02

Отделка поверхностей из сборных элементов и плит ГКЛ под окраску


100 м2 отделываемой поверхности


0,29




26

ТЕРр61-2-1

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности


0,3







999-9900

Строительный мусор

т


1,014




27

ТЕРр62-41-1прим.

Очистка вручную поверхности стен от масляных красок

100 м2 расчищенной поверхности


0,772




28

ТЕРр61-1-4

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм

100 м2 поверхности


0,772




29

ТЕР15-04-027-05

Третья шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен


100 м2 окрашиваемой поверхности


0,772




30

ТЕР15-04-005-07

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен (с тонированием)

[

100 м2 окрашиваемой поверхности


0,772




31

ТЕР15-04-005-03

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен


100 м2 окрашиваемой поверхности


0,828




32

ТЕРр63-6-1

Смена обоев обыкновенного качества в игровой комнате

100 м2 оклеенной поверхности


0,24




33

ТЕР46-02-007-01

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

1 м3


0,46




34

ТЕРр53-25-1

Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий

1 т металлоконструкций перемычек


0,03




35

ТЕРр62-33-2

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 окрашиваемой поверхности


0,07




36

ТЕРр62-32-2

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза

100 м2 окрашиваемой поверхности


0,255




37

ТЕР20-02-002-01

Установка решеток радиаторных жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2


1 решетка


5




38

ТЕР20-02-002-02

Установка решеток радиаторных жалюзийных площадью в свету до 1 м2


1 решетка


8




39

П27

Мусор строительный

руб.тонна


4,44




40

1-400051-25

Перевозка грузов I класса автомобиль-самосвалами, грузоподъёмностью до 7 т, на 25 км

т


4,44




^ Двери. Окна




41

ТЕРр56-9-1

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов

100 шт. коробок


0,07







999-9900

Строительный мусор

т


0,735




42

ТЕРр56-10-1

Снятие дверных полотен

100 м2 дверных полотен


0,12







999-9900

Строительный мусор

т


0,1416




43

ТЕР10-01-039-01

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 2267,63=25926,19-23658,56


100 м2 проемов


0,123




44

101-1921

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.


7




45

203-0479

Наличник Н-5, размер 13х80 мм

м


30




46

ТЕР15-04-025-04

Окраска по дереву заполнений проемов дверных 1 шт.двухств.Т.ч.К-2,4 3м2х2,4=7,2м2


100 м2 окрашиваемой поверхности


0,072




47

ТЕРр56-12-5

Смена дверных приборов замков врезных [

100 шт. приборов


0,02




48

203-0228

Блоки дверные двупольные ДН 21-15Б, пл.3.07 м2;

м2


3,07




49

203-0198

Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2

м2


9,23




50

101-0889

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных

компл.


6




51

101-0888

Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных

компл.


1




52

ТЕРр61-7-1

Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных

100 м2 отремонтированной поверхности


0,14







999-9900

Строительный мусор

т


1,134




53

ТЕРр62-9-3

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35 % 1,5*1,8м*2шт=5,4м2 2,2*2,5м*3шт=16,5м2 Т.ч. К=2,8*21,9м2=61,32м2

100 м2 окрашиваемой поверхности


0,613




54

ТЕР46-04-012-01

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками

100 м2


0,027




55

ФЕР10-01-034-08

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления


100 м2 проёмов


0,027




56

ТЕР12-01-010-01

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали


100 м2 покрытия


0,005




^ Сантехнические работы




57

ТЕР46-03-010-01

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2

100 отверстий


0,04




58

ТЕР17-01-003-01

Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным


10 комплектов


0,3




59

ТЕР17-01-001-14

Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды


10 комплектов


0,4




60

300-1193

Кронштейны и подставки под умывальники из сортовой стали

кг


20




61

ТЕР17-01-002-03

Установка смесителей

[Накл.:k=0,9;128%;Сметн.пр.:k=0,85;83%]

10 шт


0,6




62

ТЕР16-04-001-01

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм


100 м трубопровода


0,05







300-9120

Задвижки

шт.


0







300-1224

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

кг


0,5




63

ТЕР16-04-002-02

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм

%]

100 м трубопровода


0,15







103-9140

Арматура муфтовая

шт.


0







300-1224

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

кг


0,5







300-9911

Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам

шт.


0




64

300-9604-9

Кран шаровой фирма "Pettinaroli" муфтовый полнопроходной диаметром 20 мм

шт.


4




65

300-1136

Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт.


8




66

300-1473

Угольник H-В размером 1"

шт.


7




67

ТЕР16-07-003-03

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм

[

1 врезка


1




68

ТЕР16-07-004-01

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм


1 врезка


1




^ Электромонтажные работы




69

ТЕРр67-8-2

Смена светильников с люминесцентными лампами

100 шт.


0,02




























Составил

___________________







Проверил

___________________


Приложение 2

к муниципальному контракту

Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ










__________________________




__________________________










«____»__________________г.




«____»__________________г.







Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интелектуального развития воспитаников №323 "Сказка"







(наименование стройки)





^ Локальный СМЕТный расчет № 2

от 16.05.2009

«Ремонт помещений группы №10 д.сада №323»


Основание: чертежи №










^ Составлен в базовых ценах:

2001г.




Сметная стоимость работ:_______


410 826,95

Руб.

Трудоемкость работ: _____________


1 209,78

Чел.час.

Средства на оплату труда: ________


55 074,56

Руб.



№

Обосно-

Наименование




^ ЦЕНА ЕДИНИЦЫ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

затр.тр




п/п

вание

работ и затрат

Кол-во

всего

экс.маш.

мате-

всего

зарплата

экс.маш.

мате-

единич

инд




цен







зарплата

ЗП маш

риалы







ЗП маш

риалы

всего







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13











































Полы.




1

ТЕРр57-2-3

Разборка покрытий полов из керамических плиток [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%]

0,156

100 м2 покрытий

712,94

626,04

86,90

19,51

0,00

111

98

14

3

-1

69,87

10,90







999-9900

Строительный мусор

0,8112

т

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00




2

ТЕР11-01-011-01

Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%]

0,156

100 м2 стяжки

1137,00

378,49

39,01

21,51

719,50

177

59

6

3

112

45,44

7,09

100

3

ТЕР13-03-001-19

Огрунтовка цементной стяжки

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;90%;Сметн.пр.:k=0,85;70%]

0,156

100 м2 окрашиваемой поверхности

1296,41

35,79

15,56

0,12

1245,06

202

6

2

0

194

3,13

0,49

100

4

ТЕР11-01-027-03

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%]

0,156

100 м2 покрытия

9476,11

1264,52

133,04

43,49

8078,55

1478

197

21

7

1260

137,75

21,49

100

5

402-0002

Раствор готовый кладочный цементный, марка 50

-0,2028

м3

348,51

0,00

0,00

0,00

348,51

-71

0

0

0

-71

0,00

0,00




6

(ССЦ 12.2008)

Клей для облицовочных работ водостойкий " ЕК3000" (сухая смесь) 9400/1,18=7966,1

0,06

т

(7966,10)

0,00

0,00

0,00

(7966,10)

(478)

0

0

0

(478)

0,00

0,00




7

(ССЦ 12,2008)

Смесь сухая для заделки швов водостойкая "Атлас" 35000/1,18=29661,02

0,0078

т

(29661,02)

0,00

0,00

0,00

(29661,02)

(231)

0

0

0

(231)

0,00

0,00




8

ТЕРр57-2-1

Разборка покрытий полов из линолеума и релина [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%]

0,853

100 м2 покрытий

100,91

93,06

7,85

1,76

0,00

86

79

7

2

0

11,39

9,72







999-9900

Строительный мусор

0,40091

т

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00




9

ТЕРр57-11-6

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%]

0,853

100 м2 основания

3778,67

332,79

12,99

1,36

3432,89

3223

284

11

1

2928

38,12

32,52




10

ТЕР11-01-036-01

Устройство покрытий из линолеума

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;123%;Сметн.пр.:k=0,85;75%]

0,853

100 м2 покрытия
<